Este contrato de promessa de compra e venda descreve as partes envolvidas, o imóvel, preço, condições de pagamento e entrega. O promitente comprador declara estar ciente dos termos e condições, incluindo a necessidade de aprovação de financiamento e seguros, e que fornecerá informações verdadeiras para concretizar o negócio.

1. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - QUADRO RESUMO
1.) PARTES
1.1 Promitente Vendedora:
TRATENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ/MF: 06.098.460/0001-80
1.2 Promitente Comprador(a):
(nome completo)
Nacionalidade: Estado Civil:
Profissão: CPF(CNPJ):
Endereço: CEP:
Bairro: Cidade:
Fone:
Email:
2.) OBJETO DO CONTRATO
Empreendimento: RESIDENCIAL MARAMBAIA
Unidade: (descrição completa)
3.) PREÇO
3.1 Do Imóvel:
3.2 Das Despesas de Transferência:
3.2.1 ITBI:
3.2.2 Registro:
3.2.3 Avaliação:
3.2.4 Outras:
4.) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 Do Imóvel:
4.1.1 Sinal:
4.1.2 Mensais:
4.1.3 Intermediárias:
4.1.4 Financiamento:
4.1.5 FGTS:
4.1.6 Outras:
Reajustes: As parcelas do item 4.1.1 serão fixas., e as parcelas mencionadas nos itens 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 e 4.1.6, se houver, serão
reajustadas mensalmente pelo índice que resultar da divisão do índice INCC (Índice Nacional da Construção Civil) de dois meses anteriores ao seu
respectivo pagamento, pelo INCC (Índice Nacional da Construção Civil) de dois meses anteriores à assinatura do contrato. Tais parcelas serão
corrigidas mensalmente a partir da assinatura deste contrato até o mês da sua efetiva quitação, seja com recursos diretos do COMPRADOR(A) ou
na assinatura de financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Em caso de congelamento ou extinção do INCC (Índice Nacional da Construção
Civil), a correção das parcelas será efetuada pelo índice que melhor reflita a evolução dos custos de construção civil no Brasil.
4.2 Das Despesas de Transferência:
4.2.1 Sinal:
5.) ENTREGA DO IMÓVEL
A unidade em tela será entrege em até "x" meses após a assinatura do contrato financeiro junto à CEF. A entrega das chaves ficará condicionada à
liberação da CEF da última parcela do financiamento por ela concedido ao(à) PROMITENTE COMPRADOR(A).

2. 6.) DECLARAÇÕES DO(A) PROMITENTE COMPRADOR(A)
O(A) PROMITENTE COMPRADOR(A) declara, para todos os fins e efeitos de direito, que: (i) Deverá manter atualizado todos os documentos que se
fizerem necessários até a data da assinatura do contrato junto à CEF; (ii) que está ciente que a aprovação do financiamento solicitado caberá à CEF;
(iii) que no caso de falta de pagamento de qualquer obrigação assumida perante a PROMITENTE VENDEDORA, serão promovidos os registros
correspondentes junto ao SERSA/SPC; autoriza a CEF, por seus prepostos, a consultar as informações consolidadas sobre o montante dos débitos
e coobrigações, prestadas por instituições financeiras, existentes em seu nome, no Sistema de Central de Risco do Banco Central do Brasil; (iv) está
ciente da necessidade de adquirir seguro de vida e para o imóvel, na contratação do financiamento, junto à CEF; se compromete a comparecer,
quando convocado pela PROMITENTE VENDEDORA, na agência da CEF escolhida ou em qualquer outra indicada.
Declara, ainda, que no caso de estar utilizando recursos do FGTS, não ser proprietário(a) comprador(a), cessionário(a), usufrutuário(a) de
imóvel(is), residencial(is) urbano, construído ou em construção, financiado pelo SFH, em qualquer parte do território nacional, bem como não ser
proprietário(a), promitente comprador(a), cessionário(a), usufrutuário(a) de imóvel(is), residencial(is) urbano, construído ou em construção , na
município onde exerce sua ocupação principal ou onde se localiza a unidade objeto deste instrumento, ou nos municípios limítofes ou integrantes
detas respectivas regões metropolitanas.
E por fim, declara estar suficientemente esclarecido(a) de que eventual falsidade e/ou recusa em fornecer qualquer informação que venha prejudicar
a concretização do negócio junto ao Agente Financeiro, será considerada quebra de contrato e estará sujeito(a) às penalidades previstas na cláusula
sétima.
(Local) e (Data)
Promitente Vendedora Promitente Comprador(a)
Testemunha 1 Testemunha 2