1. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
2
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A
DECRETOS
DECRETO Nº 1.687/2010
Santiago del Estero, 28 de Octubre de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 219-9-2010 y el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010; y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos solicita en el Programa 13, U.E.: "Dirección General de Servicio
Penitenciario Provincial", incremento de créditos presupuestarios en Partidas Parciales de los Incisos 200 - "Bienes de Consumo"
y 300 - "Servicios No Personales", financiados con Recursos Tesoro General de la Provincia;
Quelorequerido,permitirála adecuacióndeloscitadoscréditospresupuestariosalas actuales exigencias operativas delOrganismo;
Que existen Recursos disponibles por Economías de Ejercicios Anteriores que permiten atender lo peticionado;
Que lo citado, implica un aumento en el Total de Gastos y Recursos previstos en el presente Ejercicio;
Que el presente Decreto se encuadra en lo dispuesto por el Artículo 9º de la Ley Nº 6974 - Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º. - Modifícase, el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010, de conformidad con el
detalle obrante en Planillas Anexas, que forman parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º. - El presente Decreto será también refrendado por el Señor Ministro de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos.
Art. 3º. - Comuníquese al Poder Legislativo, según lo dispuesto por el Artículo 9º, Apartado b) de la Ley Nº 6974 - Presupuesto
Generaldela Administración Pública Provincial- Ejercicio2010 yatodoaquéla quiencorresponda, publíquese,désealBOLETIN
OFICIAL y archívese.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
C.P.N. Atilio Chara
Dr. Ricardo Daniel Daives
PLANILLA ANEXA Nº I, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 219 910
TOTAL DE RECURSOS
CODIGO DETALLE JUR/ENT MONTO EN
PESOS
TOTAL JUR/ENT.
EN PESOS
29911 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS DE LARGO
PLAZO 00 405.000.00 405.000.00
TOTAL DE RENTAS GENERALES 405.000.00 405.000.00
TOTAL DE RECURSOS 405.000.00 405.000.00
PLANILLA ANEXA Nº III, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 219 910
Jur. /
Ent.
Progr. Subprog. Proyecto Activ-
Obra
Partida Financia-
miento
Concepto Importe
14 13 00 00 01 211 10 P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o s ,
Agropecuarios y Forestales Varios 150.000.00
13 00 00 01 252 10 Productos Quimicos, Farmacéuticos
y Medicinales 100.000.00
13 00 00 01 299 10 Otros Bienes de Consumo Varios 150.000.00
13 00 00 01 322 10 Alquiler de Vehículos, Maquinarias
y Equipo 5.000.00
2. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
3
DECRETO Nº 1.689/2010
Santiago del Estero, 28 de Octubre de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 2129-29-2010 y el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010; y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, solicita incremento de créditos presupuestarios asignados a la Dirección General
de la Energía de la Provincia, financiados con Rentas Generales;
Que lo requerido precedentemente, posibilitará al citado Organismo disponer del crédito presupuestario necesario para la ejecución
de las Obras: 1) Línea en 132 Kv Loreto - Santiago Sur, 2) Estación Transformadora Santiago Sur, 3) Línea 33 Kv Añatuya -
ColoniaDorayS.E.T.N.E.2X5MVAColoniaDoray4)ObrasEléctricasdeUrgenteEjecución(AmpliacióndelSistemaProvincial
en 33 Kv hasta las Localidades de Selva, Caspi Corral, Sachayoj, Santos Lugares, Las Delicias y Los Pirpintos);
QueexistenRecursosdisponibles porEconomíasdeEjerciciosAnteriores queresultanadecuadosincorporarlosalpresenteEjercicio,
para invertir en el Plan de Trabajos Públicos del recurrente;
Que lo citado, implica un aumento en el Total de Gastos y Recursos previstos en el presente Ejercicio;
Que el presente Decreto se encuadra en lo dispuesto por el Artículo 9º de la Ley Nº 6974 - Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º. - Modifícase, el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010, de conformidad con el
detalle obrante en Planillas Anexas, que forman parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º. - El presente Decreto será también refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.
Art. 3º. - Comuníquese al Poder Legislativo, según lo dispuesto por el Artículo 9º, Apartado b) de la Ley Nº 6974 - Presupuesto
GeneraldelaAdministraciónPúblicaProvincial- Ejercicio 2010 yatodoaquéla quiencorresponda, publíquese,désealBOLETIN
OFICIAL y archívese.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
C.P.N. Atilio Chara
Arq. Argentino José Cambrini
ANEXO I
FUENTES FINANCIERAS
EJERCICIO 2010
CODIGO DETALLE JUR.
TOTAL
EN $
AUMENTO
29911 Inversiones Financieras Temporarias de Largo Plazo 00 99.894.500
TOTAL GENERAL 99.894.500
GASTOS CON RENTAS GENERALES
DETALLE DE ESTRUCTURAS Y PARTIDAS
JURISDICCION: 17 - MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
FINANCIAMIENTO: 10 - RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
JUR. SUBP. PY A/O PART. DENOMINACION
PROGRAMA
TOTAL
23
17 00 01 82 421 Trabajos Públicos
Línea en 132 Kv Loreto - Santiago Sur
Localidades Varias - Dpto. Loreto y Capital 18.517.500 18.517.500
17 00 01 83 421 Trabajos Públicos
Estación Transformadora - Santiago Sur
Localidad Ciudad Capital - Dpto. Capital 16.460.000 16.460.000
17 00 02 57 421 Trabajos Públicos
Línea 33 kv Añatuya - Colonia Dora y S.E.T.N.E.
2X5 MVA Colonia Dora
Localidades Varias - Dptos. Avellaneda y Taboada 4.426.500 4.426.500
17 00 07 55 421 Trabajos Públicos
Obras Eléctricas de Urgente Ejecución 60.490.500 60.490.500
3. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
4
TOTAL GENERAL 99.894.500 99.894.500
DECRETO Nº 1.735/2010
Santiago del Estero, 03 de Noviembre
del 2010.
VISTO: el ExpedienteNº 172 - Código
27 - Año 2010 del registro de la
Dirección General de Arquitectura y el
Decreto Nº 1.112 defecha19/07/2010;
y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se aprueba la
Documentación Técnica para la
ejecucióndelaObra:"REFACCIONES
EN DORMITORIOS, COMEDOR Y
COCINA EN LICEO DE CADETES
"CORONEL JUAN FRANCISCO
BORGES" DE LA POLICIA DE LA
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL
ESTERO" y se autoriza a la Dirección
General de Arquitectura el llamado a
Licitación Pública y Escrita, con un
Presupuesto Oficial de $ 908.535,14 y
un plazo de ejecución de 150 días
corridos.
Que el acto de apertura del Sobre Nº 1
se realizó el día 10/08/2010 con la
presencia de representantes de
Escribanía de Gobierno, Dirección
General de Rentas de la Provincia,
Tribunal de Cuentas de la Provincia y
del Organismo:
Primer y Único Oferente: Empresa J.J.
CONSTRUCCIONES S.R.L. La
Comisión observa que, a fs. 6 de la
propuesta de la firma oferente, no se
encuentran legalizados por Escribano
Público los datos del proponente y
debería proceder a dar cumplimiento al
Art. 17, Inc. s) del Pliego de Bases y
Condiciones, quedando a resguardo el
Sobre Nº 2 hasta que se consulte a
Fiscalía de Estado.
Presenta Depósito de Garantía de
Oferta; cumple con el sellado de ley.
Que a fs. 453 toma intervención el
Tribunal de Cuentas de la Provincia
mediante Dictamen Nº 301 de fecha
25/08/2010 por el que comparte lo
expuesto por su Comisión de Estudios
en cuanto a la falta de dictamen de la
Comisión de Preadjudicación y del
Asesor Legal del Organismo licitante,
observandoquefaltaríaademásopinión
del Asesor Legal del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos.
Que la Comisión de Preadjudicación a
fs. 454, eleva acta de evaluación del
acto de apertura mediante la cual,
teniendo lo antes observado, sugiere
o t o r g a r a l a f i r m a J .J .
CONSTRUCCIONES S.R.L. un plazo
para certificar por Escribano Público y
legalizar en el Colegio de Escribanos
los datos del Proponente presentado en
el acto de apertura y proceder a la
evaluación de los antecedentes de la
empresa para considerar si califica y
entonces proceder a la apertura del
Sobre Nº 2.
Que a fs. 488 toma nueva intervención
realizando un informe, mediante el cual
considera desestimar la oferta de J.J.
CONSTRUCCIONES S.R.L. por no
alcanzar la capacidad empresarial
mínima requerida de 60 puntos de
PAEF - CE y en consecuencia declarar
fracasada la Licitación Pública Nº
05/2010 para la obra de que se trata.
Que el Tribunal de Cuentas mediante
Dictamen Nº 360 de fecha 29/09/2010,
comparte el criterio expuesto por su
Comisión de Estudios, por lo que de
conformidad a lo establecido en
Acordada Nº 10/88, puede optarse por
un nuevo llamado a Licitación Pública
o Contratación Directa, manteniéndose
inalterables los pliegos.
Que Fiscalía de Estado a través del
Dictamen Nº 1.730 de fecha
12/10/2010 expresa: "…este órgano
comparte los criterios jurídicos
sentados por los organismos
preopinantes,debiendoesacartera de
Obras Públicas dictar el acto
administrativo quedesestimelaoferta
de la firma J.J. CONSTRUCCIONES
S.R.L. y declare fracasada la
Licitación Pública y Escrita llevada a
cabo, en consonancia con las
consideraciones expuestas por la
Comisión actuante, por lo que no
existe óbice para su declaración en
esos términos y se autorice un nuevo
llamado".
Por ello;
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º.- DECLARASE fracasado el
llamado a Licitación Pública y Escrita
Nº 05/2010 para la ejecución de la
Obra: "REFACCIONES EN
DORMITORIOS, COMEDOR Y
COCINA EN LICEO DE CADETES
"CORONEL JUAN FRANCISCO
BORGES" DE LA POLICIA DE LA
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL
ESTERO", en mérito a lo establecido
en los considerando que anteceden.-
Art. 2º.- AUTORIZASE a la Dirección
General de Arquitectura a llevar a cabo
mediante sistema de Contratación
Directa, la obra mencionada en el
Artículo precedente, con un
Presupuesto Oficial de $ 908.535,14
(pesos novecientos ocho mil quinientos
treinta y cinco con catorce centavos) y
un plazo de ejecución de 150 (ciento
cincuenta) días corridos, de
conformidad a lo establecido por el
Tribunal de Cuentas mediante su
Dictamen Nº 360/2010, utilizando a tal
fin los Pliegos que dieron inicio al
llamado a licitación.-
Art. 3º.- Registrar, comunicar y
archivar.-
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
Arq. Argentino José Cambrini
DECRETO Nº 1.736/2010
Santiago del Estero, 03 de Noviembre
del 2010.-
VISTO, el Expediente Nº 2165 -
Código 43 - Año 2009 del registro del
Consejo Provincial de Vialidad y el
DecretoNº 1.844 defecha15/12/2009;
y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se aprueba la
Documentación Técnica para la
e j e c u c i ó n d e l a O b r a :
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO
SAN PEDRO - VUELTA LA
BARRANCA",yseautorizaalConsejo
Provincial de Vialidad el llamado a
Licitación Pública y Escrita, con un
Presupuesto Oficial de $ 941.545,00 y
un plazo de ejecución de 120 días
corridos.
Que el acto de apertura del Sobre Nº 1
se realizó el día 05/03/2010 con la
presencia de representantes de
Escribanía de Gobierno, Dirección
General de Rentas de la Provincia y del
Organismo:
- Primer Oferente: Empresa C.A.M.H.
S.A. En Principio cumple con los
requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones. Cumple con la Garantía
de Oferta. La Comisión observa queno
presenta Comprobantes de Débito
Bancario del Plan de Pago B-929902;
Comprobante de Pago de Saldos de
DDJJ de IVA período 12/2009 y
01/2010 y Comprobante de Pago de
4. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
5
Aportes y Contribuciones Jubilatorios
período 01/2010 otorgándosele dos
días hábiles para su presentación.
Cumple con el Sellado de Ley.
- Segundo Oferente: Empresa EL
FUNDADOR S.R.L. En principio
cumpleconlos requisitos exigidos enel
Pliego de Condiciones. Cumple con la
Garantía de Oferta. Cumple con el
Sellado de Ley.
Que el acto de apertura del Sobre Nº 2
se realizó el día 21/05/2010 con la
presencia de representantes de
Escribanía de Gobierno, Tribunal de
Cuentas de la Provincia, Dirección
General de Rentas de la Provincia y del
Organismo; donde se deja constancia
que la oferta de la Empresa CAMH
S.A. ha sido RECHAZADA por no
presentar en tiempo y forma la
documentación exigida según Acta de
Apertura obrantea fs. 130 por lo que se
procedió a la Apertura del Sobre de:
- Primera y Unica Propuesta: Empresa
EL FUNDADOR S.R.L. presenta
Formulario de Detalle de Oferta por la
suma de $ 941.545,00. La Comisión
observa quenopresentaloexigidoenel
punto b) ítem a) de los elementos que
integran dicho sobre; pero se considera
que la falta del formulario modelo de la
Propuesta es suficientemente
complementado por el detalle de la
Oferta presentado, los Análisis de
Precios, Plan de Trabajos y Curva de
Inversiones, y al firmar el Pliego de
Licitación, la Empresa acepta todas las
condiciones exigidas por el Consejo
Provincial de Vialidad.
Que la Comisión de Preadjudicación a
fs. 610/611, teniendo en cuenta los
antecedentes obrantes y la
documentación presentada como así
tambiénconsiderandoelinterésgeneral
y el bien común que se encuentran
acreditados, aconseja preadjudicar la
Licitación Pública a la Empresa EL
FUNDADORS.R.L., conuna ofertade
$ 941.545,00 (pesos novecientos
cuarenta y un mil quinientos cuarenta y
cinco) que es igual al Presupuesto
Oficial.
Que el Tribunal de Cuentas mediante
Dictamen Nº 256 de fecha 30/07/2010,
realiza una serie de observaciones.
Que a fs. 623 toma intervención la
Comisión de Preadjudicación la que
ante las observaciones realizadas por el
Organo de Contralor y luego de
analizadaslaDocumentacióncontenida
en el Sobre Nº 2 concluye que la
empresa no cumple con el punto b)
ítema) de los elementos que integran el
Sobre Nº 2 del Pliego de Bases y
Condiciones: Propuesta: Oferta por la
totalidad de las obras (punto 1.3.3,
respecto deldetalledela oferta exigida)
y que la falta de presentación de
cualquiera de los documentos será
causal de rechazo de la propuesta; por
lo que se rectifica realizado a fs.
609/610 y RECHAZA la oferta
realizada por la Empresa EL
FUNDADOR S.R.L.; aconsejando
Declarar Fracasada la licitación que
se trata.
Que dando cumplimiento a lo
observado por el Tribunal de Cuentas
las Asesorías Legales del Organismo y
del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos a fs. 628, toman nueva
intervención, considerando que el
dictamen de la mencionada comisión se
encuentra debidamente fundado
ajustándose a derecho.
Que mediante Dictamen Nº 340 de
fecha 13/09/2010 toma nueva
intervención el Tribunal de Cuentas de
la Provincia, compartiendo el informe
de la Comisión preopinante, por lo que
puede proseguir el tramite dando
intervención a Fiscalía de Estado.
Que Fiscalía de Estado a través del
Dictamen Nº 1.699 de fecha
05/10/2010 realiza un control de
legalidad del tramite cumplido, el cual
se ajusta a las normas y
r egla ment a ciones vigent es ,
compartiendo los criterios sustentados
precedentemente.
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º.- DECLARASE fracasada el
llamado a Licitación Pública y Escrita
para la ejecución de la Obra:
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO
SAN PEDRO - VUELTA LA
BARRANCA", en mérito a lo
establecido en los considerandos que
anteceden.-
Art. 2º.- AUTORIZASE al Consejo
Provincial de Vialidad a realizar un
NUEVO LLAMADO a Licitación
Pública y Escrita para la obra
mencionada en el Artículo precedente,
con un Presupuesto Oficial de $
941.545,00 (pesos novecientos
cuarenta y un mil quinientos cuarenta y
cinco) y un plazo de ejecución de 120
(ciento veinte) días corridos, utilizando
a tal fin los Pliegos de Bases y
Condiciones que dieron inicio al primer
llamado.
Art. 3º.- Registrar, comunicar y
archivar.-
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
DECRETO Nº 1.738/2010
Santiago del Estero, 3 deNoviembrede
2010.-
VISTO: el Expediente Nº 498 -
Código 045- Año 2010 de la Dirección
de Obras Sanitarias de Santiago del
Estero; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1.648/10 se
adjudica la contratación directa por vía
de excepción para la Obra:
" A M P L I A C I O N D E R E D
DISTRIBUIDORA DE AGUA A LA
LOCALIDAD DE LAS PALMITAS -
DPTO. BANDA", a la firma URBIS
S.R.L., por un monto de $ 234.358,60
(PesosDoscientos Treinta yCuatroMil
Trescientos Cincuenta y Ocho con
Sesenta Centavos), y un plazo de
ejecución de sesenta (60) días;
Que porResolución Nº 143 de fecha 21
de Julio de 2010 de la Dirección de
Obras Sanitarias, se aprueba,
ad-referéndum de la Secretaría del
Agua, la ampliación de la Obra:
" A M P L I A C I O N D E R E D
DISTRIBUIDORA DE AGUA A LA
LOCALIDAD DE LAS PALMITAS -
DPTO. BANDA", por un monto de $
46.259,69 que representa un 19,74%
del monto original del contrato de $
234.358,60, el que actualizado queda
establecido en la suma de $
280.618,29;
Que debido a diferencias entre las
cantidades contratadas y la creación de
nuevos ítems por un cambio en la traza
de la cañería y a los efectos de permitir
elnormalfuncionamientodelsistemase
hace necesario autorizar la
modificación de la obra y que implica
además una ampliación del plazo en30
días;
Que asimismo, ante el pedido de la
Asociación Vecinal de Colonia María
Elena para que se incluya a dicha
localidad en la obra y pueda beneficiar
a 14 familias que carecen de la
provisión de agua potable;
5. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
6
Que interviene la Dirección deAsuntos
Jurídicos de la Secretaría del Agua,
Que concluye que: "del análisis de la
documentación agregada se advierte
que la misma se ajusta a lo
preceptuado por el Art. 53º y 54º de la
Ley deObras Públicas,esta Dirección
e n t i e n d e j u s t i f i c a d a s l a s
modificaciones,por loqueaconsejala
aprobación de la modificación de
obra a través del dictado del acto
administrativo pertinente";
Que interviene el Tribunal de Cuentas
de la Provincia y en su Dictamen Nº
333/10 expresa quevistos yanalizados
los antecedentes obrantes no encuentra
impedimentos para la prosecución del
presente;
QueFiscalía de Estado interviene en su
Dictamen Nº 1.640 de fecha 24 de
Septiembre de 2010 que concluye: "en
consonancia con las opiniones
vertidas por los organismos
preopinantes y los antecedentes
obrantes (informes técnicos), este
c u er p o e n tiend e q u e l a s
modificaciones a laobra entrámite de
ejecución, participa de las
características previstas en el Art. 53º
de la Ley 2.092, ya que las
modificaciones que produzcan
aumentos de ítems contratados o
nuevos que no excedan el 20% del
monto del contrato original, son
obligatorios para el contratista";
Por el conforme a la Ley 2.092;
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º - Convalidar la Resolución Nº
143 de fecha 21 de Julio de 2010 de la
Dirección de Obras Sanitarias,
mediante la cual se aprueba la
Modificación de Obra Nº 1:
" A M P L I A C I O N D E R E D
DISTRIBUIDORA DE AGUA A LA
LOCALIDAD DE LAS PALMITAS,
DPTO. BANDA", de la cual es
contratista la Empresa URBIS S.R.L.
por un monto de $ 46.259,69 (Pesos
Cuarenta y Seis Mil Doscientos
Cincuenta y Nueve con Sesenta y
Nueve Centavos), lo que representa un
incremento del 19,74% del monto del
contrato original $ 234.358,60 (Pesos
Doscientos Treinta y Cuatro Mil
Trescientos Cincuenta y Ocho con
Sesenta Centavos), el que actualizado
queda establecido en la suma de $
280.618,29(PesosDoscientosOchenta
Mil Seiscientos Dieciocho con
Veintinueve Centavos), y otorgar una
ampliación del plazo de 30 días
corridos en mérito a las razones antes
consideradas.
Art. 2º - El gasto que demande el
presente se imputará a la Jurisdicción
52 - Programa 11 - Proyecto 01 - Obra
51 - Partida 421 - Perforación y
Conservación de Obras de Agua y
Cloaca - Rentas Generales.
Art. 3º - Comuníquese, regístrese, dése
al BOLETIN OFICIAL y archívese.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
Ing. Abel Enrique Tévez
DECRETO Nº 1.744/2010
Santiago del Estero, 3 deNoviembrede
2010.-
VISTO: el Expediente Nº 1.025 -
Código 143 - Año 2010, iniciado por la
Subsecretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia; y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones del Visto la
SubsecretaríadeNiñez, Adolescenciay
Familia solicita autorización para la
adquisición de Equipamiento de
Muebles de Oficina destinado a la
Dirección General de Niñez,
Adolescencia yFamilia,dependientede
este Organismo;
Que a fs. 1 obra Formulario 01 por el
cual el Sr. Jefe de Gabinete autoriza la
contratación de Equipamiento de
Oficina destinado a las oficinas de la
Dirección General de Niñez,
Adolescencia y Familia, pertenecientes
al Organismo, indicando un
presupuesto estimado total en la suma
de Pesos Cuarenta y Tres Mil
Quinientos Veinticinco con 00/100
Centavos ($ 43.525,00);
Que a fs. 17 obra Comprobante de
Afectación del gasto por parte del Sr.
Delegado Contable del área;
Que a fs. 18 a 23 obra el Pliego de
Especificaciones Particulares con la
descripción puntual de los bienes
requeridos y demás condiciones de la
contratación;
Que a fs. 28 y 29 obra Resolución del
Sr. Jefe de Gabinete Nº 1.248
autorizante de la contratación, con
indicación de los integrantes de las
comisiones de preadjudicación y
recepción, ydela imputación del gasto;
Que a fs. 33 y siguientes obra Acta de
Apertura de sobres con la presentación
de las firmas IMA S.R.L., y
Distribuciones La Banda de Irma
Beatriz Jiménez, adjuntando en el
mismo la documentación pertinente;
Que a fs. 57 obra Cuadro Comparativo
de Precios que surge de los
presupuestos mencionados supra;
Que a fs. 58 obra Acta de
Preadjudicación, refrendada por los
integrantes de la misma, de acuerdo a
Resolución de fs. 28 y 29, en la que se
aconseja adjudicar a la firma IMA
S.R.L. los renglones Nº 1 al Nº 9, por
ajustarse a lo solicitado y por ser los
precios convenientes para el Estado;
Que a fs. 59 y 60 obra Dictamen de
Asesoría Legal de la Subsecretaría, en
el que se afirma que no existen
objeciones legales que formular a la
contratación;
Que el presente Decreto se dicta en
ejercicio de la Ley Nº 6.655,
modificada en sus partes por el Decreto
077/09, concordante con la Ley Nº
6.933/09 deAdministraciónFinanciera
y Control Interno del Sector Público
Provincial;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º - Aprobar el Concurso de
Precios Nº 1, por la provisión de
Equipamiento de Oficina con destino a
la Dirección General de Niñez,
Adolescencia y Familia perteneciente a
laSubsecretaríadeNiñez,Adolescencia
y Familia, en un todo de acuerdo a los
considerandos de la presente.
Art. 2º - Adjudicar a la firma IMA
S.R.L. los renglones Nº 1 al Nº 9, por
un monto total a adjudicar de $
43.525,00 (Pesos Cuarenta y Tres Mil
Quinientos Veinticinco con 00/100),
por la provisión de Equipamiento de
Muebles de Oficina con destino a la
Dirección General de Niñez,
AdolescenciayFamilia,pertenecientea
laSubsecretaríadeNiñez,Adolescencia
y Familia, en un todo de acuerdo a los
considerandos de la presente.
Art. 3º - La presente erogación será
atendida con fondos de la Jurisdicción
10 - Programa 29 - Subprograma 00 -
Proyecto 00 - A/O 01 - Partida 437 -
Equipos de Oficinas y Muebles -
Ejercicio 2010 por un monto de $
42.555,00 (Pesos Cuarenta y Dos Mil
Quinientos Cincuenta y Cinco con
00/100) y Jurisdicción 10 - Programa
29 - Subprograma 00 - Proyecto 00 -
6. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
7
A/O 01 - Partida 331 - Reparación,
Mantenimiento y Limpieza Varios -
Ejercicio 2010, por un monto de $
970,00(Pesos Novecientos Setentacon
00/100).
Art. 4º - Comuníquese, publíquese,
archívese.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
DECRETO Nº 1.748/2010
Santiago del Estero, 03 de Noviembre del 2010.-
VISTO, el Expediente Nº 948-78-2010, elevado por la Dirección General de Nivel Superior, por la cual se tramita la autorización
para la entrega de Fondos correspondientes al financiamiento de Proyectos aprobados mediante Resolución de la Secretaría de
Educación de la Nación;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 01 a 03 obra nota de la Referente de Investigación Educativa de Nivel Superior, solicitando la entrega de Fondos
correspondientesalfinanciamientodeProyectos Concursales deInvestigación Pedagógica "Conocer para incidirsobrelaspracticas
Pedagógicas";
Que a fs. 04/06 se adjunta copia de Resolución Nº 435 de fecha 06 de Mayo de 2010 emanada de la Secretaría de Educación -
MinisteriodeEducación(INFoD)lacualapruebalosproyectosConcursalesdeInvestigaciónPedagógica"ConocerparaIncidirsobre
los Aprendizajes Escolares" convocatoria 2009 y la Autorización de Transferencia de los montos para su financiamiento;
Que a fs. 07 obra copia del depósito acreditado en la Cuenta Corriente Nº 49.900.668/68 del Banco de la Nación Argentina -
Sucursal Santiago del Estero;
Que a fs. 08 se adjunta Formulario Nº 01 por la suma de $ 50.000,00;
Que a fs. 09 del Area Contable del INFoD eleva informe favorable yAsesoría Legal dictamina no hayóbice legal al dictado del acto
administrativo, a fs. 10;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º.- AUTORIZASE la entrega de Fondos correspondientes al Financiamiento de Proyectos Concursales de Investigación
Pedagógica "Conocer para incidir sobrepracticas Pedagógicas", correspondientes a la convocatoria 2009 a los siguientes Institutos
de Formación Docente que se detallan:
INSTITUTO C.U.E. PROYECTO FINANCIACION
Santo Tomás de Aquino 860126500 El Planteo y la Resolución d e P r o b l e m a s
Matemáticos como estrategia Didácticas para el
Desarrollo del pensamiento lógico Autónomo
$ 25.000,00
I.E.S. Nº 8 Angela
Capovilla de Reto
860032400 ConociendolascompetenciasNecesariasparaelusode
las Tics en la enseñanza de las Matemáticas
$ 25.000,00
TOTAL $ 50.000,00
Art. 2º.-Comuníquese, publíquese, notifíquese, dése al BOLETIN OFICIAL y cúrsese a los Organismos pertinentes a sus
efectos.-
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
Dra. María Fernanda Gómez Macedo
DECRETO Nº 1.749/2010
Santiago del Estero, 03 de Noviembre
de 2010.-
Expediente Nº 359 - Código 3 - Año
2010.-
VISTO: Que Fiscalía de Estado inicia
estas actuaciones tendientes a efectuar
una renovación del Parque Automotor,
dado el deterioro que presentan varios
vehículos del Organismo, por lo cual
solicita autorización para adquirir una
camioneta doble cabina 4x4, y,
CONSIDERANDO:
Que dicha adquisición se efectuará a
través del procedimiento de Licitación
Pública y Escrita, adjuntando para ello
Formulario Nº 1 con costo estimado
Pesos Ciento Noventa Mil($190.000).
Que a fs. 10 adjunta Parte de
Imputación Presupuestaria emitida por
la Delegación Contable de Contaduría
General de la Provincia.
Que a fs. 14 a 21 obra "Pliego de
Especificaciones Particulares".
Que a fs. 24 toma intervención el
Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Que a fs. 29 el señor Jefe de Gabinete
manifiesta que de conformidad a lo
dispuesto por la Resolución Nº
1268/07 toma conocimiento y remite el
expediente para la continuidad del
trámite.
Que a fs. 30 Fiscalía de Estado
considera que no existen objeciones de
tipo legal que realizar al trámite de que
se trata, correspondiendo en
consecuencia, dictar el acto
administrativo pertinente que apruebe
los pliegos y autorice el llamado a
licitación, todo ello de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 2º del
Decreto Nº 0.77/09.
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º.- Autorízase a Fiscalía de
Estado a llamar a Licitación Pública y
Escrita por la suma de Pesos Ciento
7. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
8
Noventa Mil ($ 190.000), con el objeto
de adquirir una camioneta Pick - Up
Cabina Doble con tracción 4 x 4, aire
acondicionado y calefacción, Motor
turbo diesel no menor a 2.000 cm3 de
cilindrada, Caja Manual de seis (6)
marchas, Radio AM-FM con
Reproductor de CD, doble Airbags
delanteros, asientos de cuero,
Levantavidrios en cuatro (4) puertas,
alarma antirrobo, con destino a dicho
Organismo.-
Art. 2º.- Apruébanse los Pliegos de
EspecificacionesParticulares,querigen
de fs. 14 a 21, para el presente acto
licitatorio.
Art. 3º.- Desígnanse integrantes de la
Comisión de Preadjudicación al
Director de Asuntos Descentralizados,
Dr.JuanArmandoManzur,elContador
Público Patricio Castiglione
(Encargado de Automotores), la
Habilitada Sra. María Isabel Lofiego y
el Abogado Asesor Dr. Carlos Dante
Mayuli y de la Comisión de Recepción
alosContadoresPúblicos:StellaMarys
Ibarra y Patricio José Castiglione, la
Abogada Asesora Dra. Susana
Montenegro y el señor José Nicolás
Fernández (de Mantenimiento).
Art. 3º.- El gasto que demande el
cumplimiento del presente Decreto se
atenderá con gastos de la Jurisdicción
04 - Programa 11 - Subprog. 0 - Py. 0 -
A/O Part. 432 Equipos de Transporte,
Tracción y Elevación.-
Art. 4º.- Comuníquese, publíquese y
dése al BOLETIN OFICIAL.-
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
Dra. Matilde O'Mill
S E C C I O N J U D I C I A L
EDICTO SUCESION
Juzgado Civil de 4º Nom., autos:
A I Z I C O F F A B R A H A M
s/SUCESION AB-INTESTATO.
Cita y emplaza a todos los que se
consideren con derechos sobre los
bienes del causante Abraham Aizicoff,
a fin de que comparezcan a hacerlos
valer en el término de Treinta Días bajo
apercibimiento de Ley.
Fdo. Dr. Curet Fernando. Juez. Ante
mí: Dra. Ausar Marta. Secretaria.
Santiago del Estero, 29 de Octubre de
2010.-
Dra. MARTA DANIELA AUSAR -
Secretaria
Nº 210.379 - e. 11 nov - v. 15 nov - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
JuezCivilyComercialciudadAñatuya,
en autos: "PETERLIN AIDE
ISABEL sobre SUCESION
AB-INTESTATO" - Expte. Nº
25611, cita y emplaza treinta días
herederos y acreedores de Aide Isabel
Peterlin, bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría, 09 de Noviembre de 2010.-
Dra. BLANCA JIMENEZ - Secretaria
Nº 210.403 - e. 12 nov - v. 16 nov - p.
35 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de
Frías, autos: "VILLANUEVA
ME RCE DE S s / S UCE SI O N
AB-INTESTATO". Expte. Nº
16.096/10, cita y emplaza a herederos
y acreedores y a todos a quienes se
consideren con derecho a bienes
dejadosporloscausantes MERCEDES
VILLANUEVA, para que en el plazo
de treinta (30) días a partir de la última
publicación, comparezcanahacervaler
sus derechos, bajo apercibimiento de
Ley.- Fdo. Dra. Eva Luz Ramos de
Ortiz, Jueza. Dra. Silvia Bellone de
Stanley, Secretaria.-
Pro-Secretaria,29deOctubrede2010.-
Dra. MARIA SOLEDAD RAMOS -
Pro-Secretaria
Nº 210.405 - e. 12 nov - v. 16 nov - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Sr. Juez Civil y Comercial de 5ta.
Nominación, cita y emplaza a todos los
que se consideran con derecho a los
bienes relictos del causante RAGNE
JUAN CARLOS, para que en el
término de Treinta Días, comparezcan
a hacer valer sus derechos bajo
apercibimiento de Ley.-
Secretaría, 04 de Noviembre de 2010.-
Dra. ALICIA E. BRIM - Secretaria
Nº 210.401 - e. 12 nov - v. 16 nov - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación, Dr. Federico Argibay
Berdaguer, Secretaria Dra. Delcia
Mujíca Paz, en autos: EXPTE. Nº
425.368. "DIAZ ROLANDO
O C T A V I O s / S U C E S I O N
AB-INTESTATO", cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho
sobre los bienes dejados por el
causante, para que en el término de
TREINTA DIAS comparezcan a
hacerlos valer en legal forma, bajo
apercibimiento de ley.-
Santiago del Estero, 19 de Agosto del
2010.-
Dra. DELCIA MUJICA PAZ -
Secretaria
Nº 210.388 - e. 12 nov. - v. 16 nov. - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
La Sra. Juez Civil y Comercial de
Añatuya, en autos caratulados "SOSA
FLAVI O Y CARAB AJ AL
ME RCE DE S s / S UCE SI O N
AB-INTESTATO", cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los
causantes FLAVIO SOSA Y
MERCEDES CARABAJAL Y/O
MERCEDES CARAVAJAL, para que
en el plazo de Treinta Días,
comparezcan a hacer valer sus
derechos, bajo apercibimiento de Ley.-
Secretaría, 03 de Noviembre de 2010.-
Dra. BLANCA JIMENEZ - Secretaria
Nº 210.400 - e. 12 nov - v. 16 nov - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez Civil y Comercial de 4º.
Nominación,citayemplazapor Treinta
Días a herederos acreedores, etc, de
" S I L V E T T I C A R L O S
CRESCENCIO s/SUCESION
AB-INTESTATO" a fin de hacer
valersus derechos, bajo apercibimiento
de Ley.-
Fdo. Dr. Fernando Curet. Juez.-
Secretaría,20 deSeptiembredel2010.-
Dra. MARTA DANIELA AUSAR -
Secretaria
Nº 210.398 - e. 12 nov - v. 16 nov - p.
50 - $ 15,00.-
8. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
9
EDICTO SUCESION
Juez Civil Quinta Nominación, Dr.
Basbús, autos: "MALDONADO,
NUELIA ELVIRA y LUTFI,
ABRAHAM sobre SUCESION
AB-INTESTATO". (Expte. Nº
339.113 - 42.290 Año 2007), cita y
emplaza por el término de Treinta (30)
Días a herederos, acreedores, etc. del
extinto CARLOS ANTONIO LUTFI,
para que comparezcan hacer valer sus
derechos bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría, 08 de Noviembre de 2010.-
Dra. ALICIA E. BRIM - Secretaria
Nº 210.395 - e. 12 nov - v. 16 nov - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez Civ. y Com. Banda, en autos:
"MADIA, MARTIN DOMINGO Y
LUCERO, NIMIA AMELIA
R A M O N A s / S U C E S I O N
AB-INTESTATO", cita y emplaza
por el término de Treinta Días
posteriores a la última publicación, a
herederos y acreedores de: MARTIN
DOMINGO MADIA Y NIMIA
AMELIA RAMONA LUCERO, para
que comparezcan a hacer valer sus
derechos, bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría, Octubre de 2010.-
MARIA SILVIA GRAND -
Pro-Secretaria
Nº 210.394 - e. 12 nov - v. 16 nov - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez Civil Frías, Dra. Eva L. R. de
Ortiz, autos: "VILDOZA RAMON
DOLORES Y PETRONA ROSA
A C E V E D O s / S U C E S I O N
AB-INTESTATO"; Expte. Nº
15.927/2009, cita y emplaza a
herederos, acreedores ya todos quienes
se consideren con derecho, a los bienes
dejados por el causante, RAMÓN
DOLORES VILDO ZA Y/O
DOLORES VILDOZA Y/O RAMON
DOLORES VILDOZA Y/O RAMON
DOLORES VÍLDOZA Y PETRONA
ROSA ACEVEDO Y/O PETRONA
ACEVEDO, plazo 30 días, contados
última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley.-
Prosecretaría,05 deNoviembredelaño
2010.-
Dra. MARIA SOLEDAD RAMOS -
Prosecretaria
Nº 210.389 - e. 12 nov. - v. 16 nov. - p.
75 - $ 22,50.-
EDICTO REMATE
por: Fernando A. Basbús
Juzgado Concursal, Societario y
Registral de esta Ciudad, en autos:
"EXPTE. Nº 313.050 SANATORIO
BANDA SRL s/QUIEBRA", designa
Martillero Fernando A. Basbús, para
que el día 24 de Noviembre de 2010 o
subsiguiente día hábil si éste fuera
declarado inhábil a horas 9:00 en Sala
de Remate Nº 2 del Palacio de
Tribunales, venda en pública subasta,
al contado, mejor postor y con la base
de $ 894.782,70 (monto del crédito del
acreedorhipotecarioverificadoenestos
autos), el siguiente bien inmueble
inscriptoenMFRNº 05-013911,Plano
Tº 197- Fº 10100, Padrón Inmobiliario
Nº 6-1-1973 y declaración para el
revalúo Nº 0225109-2, ubicado en la
Ciudad de La Banda de esta Provincia
de Santiago del Estero, Dpto. Banda
sobre calle Sáenz Peña Nº 123
designadocomoLote"A",constandode
las siguientes medidas y linderos:
Puntos A-L mide 20,03 m., puntos L-K
mide 50 m., puntos K-J mide 10 m.,
puntos J-Imide 10 m., puntos I-H mide
10 m., puntos H-G mide 5 m., puntos
G-F mide 10,3 m., puntos F-E mide
24,50 m., puntos E-D mide 20 m.,
puntos D-C 5,50 m., puntos C-B mide
10,11 m., puntos B-A mide 35,15 m. y
puntos A-L mide20,03 m., encerrando
una superficie de 1.210.55 m2.,
lindando al Sudeste con calle Sáenz
Peña; al Sudoeste con propiedades de
Estela Liliana Pérez y Juan Domingo
Roldán; al Noroeste con el Lote 29 "A"
de María de Moreno y propiedad de
Luís SayagoyalNoresteconpropiedad
de Juan Santillán. Gravámenes constan
en el informe agregado a fs. 1499/1501
de autos, inmueble a nombre de la
fallida,SanatorioBanda SRL,CUITNº
30-56322961-2. Bien en poder de la
sindicatura y desocupado. Adeuda:
Aguas de Santiago S.A. $ 219.209,97
al 17/06/10; Rentas de la Provincia $
38.658,32 al 16/06/10 y Rentas de la
Municipalidad deLa Banda $ 1.746,27
desde el período 1º/2003 a 6º/2010; se
hace saber que las deudas detalladas
son a cargo del adquirente a partir de la
fecha de la aprobación de la subasta,
debiendo el comprador dar
cumplimiento con el Art. 2 inc. 44 ac. f
y 1 de la Ley 6.110. Comprador
depositará el 6% en concepto de
comisión del Martillero y el 10% de
seña,montoqueperderásinoformaliza
la operación sin justa causa.
Más datos por Secretaría.
Horario de Visita: Lunes, Miércoles y
Viernes de 17 hs. a 19 hs.
Dicha publicación es sin previo pago
(Art. 89 L.C.Q.)
Secretaría, 04 de Noviembre de 2010.
Dra.ALEJANDRAI.R.BARBESINO
- Secretaria.
Nº 210.362 - e. 09 nov. - v. 16 nov. -
Sin Cargo.
EDICTO REMATE
por: Dardo López
Juez Civil Comercial Cuarta
Nominación autos: "ARRIVABENE
A G U S T I N A N S E L M O
c/CARMONACLAUDIAROXANA
s/COBRO DE PESOS". Expte. Nº
406.772, comisiona martillero Dardo
López para que el día DIEZ Y NUEVE
DENOVIEMBRE y/odíasubsiguiente
hábil, si el día fijado fuera declarado
inhábil, a HORA DIEZ, en Sala de
Remate Nº 2 de la ampliación de
Tribunales venda en pública subasta,
contado y mejor postor, con la base de
$ 196,68, el 33% indiviso del siguiente
bien de propiedaddel accionado: 1) Un
(1)lotede terreno, designado como lote
11 de la Mza. "A", mide 10 m, de frente
por igual contrafrente por 30,77 m, al
SE.y 30,80 m., al NO. de fondo.-
Linda al SO: con calle Dorrego, al NO.
Con lote 12; al NE. con lote 24 y al SE.
con lote 10.- Inscripto en el Registro
General de la Provincia Inmueble en
MFR Nº 05-12023. Esc. Nº 2 del
04-01-89 por ante el Reg. 24.- Padrón
Inmobiliario Nº 0601022149.-
Valuación fiscal $ 885,06; registra
deuda impuesto inmobiliario de $
257,46.- Adeuda en Municipalidad de
La Banda $ 546,13.- Adeuda en Aguas
de Santiago $ 43,72.- Deudas sujeta a
actualización.- Mejoras: casa
habitación de 3 dormitorios, un baño
instalado, living comedor de 8 x 3 m,
galería de 2 x 2 m, en el frente entrada
para vehículo, patio de tierra en el
fondo. Tiene piso de cemento y techo
plano en regular estado general.-
El inmueble se encuentra ocupado por
los usufructuarios vitalicios Sres.
AgapitoCarmonayMirta Susana Gel y
su familia.- Posee el siguiente
gravamen:a)Usufructovitalicioafavor
de Agapito Carmona, L.E. Nº
7.156.823 y Mirta Susana Gel, DNI Nº
9. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
10
10.022.987, Esc. Nº 2 del 04-01-89; b)
Embargo en los presentes autos.-
Impuestos, deudas y gastos de
escrituración a cargo del comprador,
haciéndole saber al comprador que se
hará cargo del impuesto de sellos por la
transmisión de dominio en remate:
1,2% sobre el monto de la subasta.
Comprador depositará 10% en
concepto de seña y cuenta precio y 6%
comisión martillero que perderá no
formalizando operación.-
Más datos Secretaria.-
Secretaría, 10 deNoviembre del 2010.-
Dra. MARTA DANIELA AUSAR -
Secretaria
Nº 210.391 - e. 12 nov - v. 15 nov - p.
300 - $ 60,00.-
S E C C I O N A V I S O S V A R I O S
LIGA SANTIAGUEÑA DE
FUTBOL
SANTIAGO DEL ESTERO
Convocatoria a
Asamblea General Extraordinaria
La Liga Santiagueña de Fútbol sito en
Av. Rivadavia Nº 269, Convoca a
Asamblea General Extraordinaria de
acuerdo al Art. 8 y 18 Capitulo II la
Asamblea, a realizarse el día 25 de
Noviembre del corriente año a horas
20,30conlatoleranciacorrespondiente,
en la sede de calle Rivadavia Nº 269 de
esta Ciudad, a fin de tratar el único
punto.
ORDEN DEL DIA:
1º - RevisiónyModificacióndelos Art,
9, 11, 12, 15, 18, 45, 58, y 61 del
Estatuto General de la Liga
Santiagueña de Fútbol.-
La Asamblea sesionará con la
tolerancia y número de Asambleístas
Acreditados como marca el Estatuto.
Santiago del Estero, 09 de Noviembre
de 2010.-
ORELLANAREMIGIOSEBASTIAN
- Vice-Presidente 1º
VICTOR MIGUEL MARQUESANO
- Secretario
Nº 210.386 - e. 11 nov - v. 15 nov - p.
50 - $ 15,00.-
MUTUAL EMPLEADOS
I.P.V.U.
SANTIAGO DEL ESTERO
Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva de la Mutual de
Empleados del Instituto Provincial de
ViviendayUrbanismo,convocaatodos
sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria para el día Viernes 17 de
Diciembrede2010 a las 18:00 horas en
eldomiciliodela Entidad,sitoenAvda.
Belgrano (S) Nº 2050, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1).- Elección de 2 (dos) asociados para
firmar el acta de esta asamblea
juntamente con el Presidente y
Secretario.
2).- Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos, Proyecto de Distribución de
ExcedentesydemásEstadosContables,
Anexos e Informe de la Junta
Fiscalizadora de los ejercicios cerrados
al 30/10/2008, 30/10/2009/ y
30/10/2010.
3).- Elección de la Junta Electoral
compuesta de acuerdo a normas
estatutarias.
4).- Elección del Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora, titulares y
suplentes por terminación de mandato.
Santiago del Estero, 11 de noviembre
de 2010.-
MARIA JOSEFINA CASTRO -
Presidente
ROBERTO PABLO LUWA -
Secretario
Nº 210.392 - e. 12 nov. - v. 15 nov. - p.
100 - $ 22,50.-
ASOCIACION DE
FOMENTO
"VECINAL”
GENTE EN MOVIMIENTO"
SANTIAGO DEL ESTERO
Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria
Convócasealos Asociados aAsamblea
GeneralOrdinariaa celebrarseeldía30
de Noviembre del 2010 a las 19 horas
con 1 hora de tolerancia en calle los
Caminantes s/nº del Bº General Paz de
laciudaddeSantiagodelEsteroCapital
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º - Celebración de Asamblea Fuera de
Término Estatutario a los fines de
informar a la misma sobre las razones
que motivaron la demora de la
convocatoria.
2º - Designación de dos Socios
presentes para firmar el Acta de la
Asamblea.
3º - Lectura, Modificación o
aprobación de la Memoria, Balance
General, cuenta de gastos y recursos e
inventario año 2008 - 2009.-
4º - Tratamiento de la situación de
Socios Morosos.
Santiago del Estero, 11 de Noviembre
del 2010.-
Dr. HUGO A. FERAUD - Presidente
Nº 210.397 - e. 12 nov - v. 15 nov - p.
100 - $ 22,50.-
"ASOCIACION CIVIL
CULTURAL, DEPORTIVA DE
EMPLEADOS DE LA
DIRECCION GENERAL DE
RENTAS DE
SANTIAGO DEL ESTERO"
Convocatoria a
Asamblea General Extraordinaria
Convócase a los Asociados a la
Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el día 17 de Diciembre de
2010, a las 20:00 horas, con 15
minutos de tolerancia, en calle La Plata
524 de esta Ciudad, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Lectura de Cronograma
Electoral.
SEGUNDO: Designación de dos (2)
Socios para firmar el Acta.
TERCERO: Informe de lo actuado por
la Comisión Normalizadora.
CUARTO: Lectura y consideración de
Estados Contables vencidos, años
2007, 2008 y 2009.
QUINTO: Elección de Autoridades.
CRONOGRAMA ELECTORAL
Los términos previstos en el presente
son de carácter perentorios e
improrrogables.
CUOTA SOCIAL:
Para ser candidato y votar, los Socios
Activos deberán tener abonadas las
cuotas de los meses de octubre y
noviembre, la cual se cobrará en la sede
social hasta las 20 horas del día 24 de
noviembre de 2010.
PADRON DE ASOCIADOS:
Elpadróndesocios seráexhibidodesde
el día 25 de noviembre a las 08 horas
en el transparente de la repartición.
Podrán plantearse objeciones al mismo
hasta el día 26 de noviembre a las 12
horas, las que serán resueltas por la
Comisión hasta el día 26 de noviembre
a las 20 horas.
LISTAS DE CANDIDATOS:
10. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
11
Las listas completas de candidatos
deberán ser presentadas ante la
Comisión Normalizadora para la
oficialización hasta el día 29 de
noviembre a las 12 horas.
La Comisión Normalizadora notificará
observaciones a los representantes de
lista hasta el día 30 de noviembre a las
12 horas, las que deberán subsanarse
hasta el día 01 de diciembre a las 12
horas.
Se deberá asignar una denominación a
las Listas, consignando un Apoderado
y dos Fiscales (1 Titular y 1 Suplente)
y firmar de conformidad todos los
candidatos.Encasodeoficializarseuna
sola Lista, se proclamará a la misma en
el acto y no se realizará comicios.
COMICIOS:
La votación será secreta. Los socios
deberán concurrir con cualquier
documentación que acredite su
identidad para poder emitir su voto. El
comicio cerrará a las 22 horas.
SAAVEDRA CARLOS H. - BRAVO
SEGUNDO A. - ARAUJO
FERNANDEZ MARIA D.
Nº 210.402 - e. 12 nov. - v. 16 nov. - p.
200 - $ 60,00.-
"MAR-SIM S.R.L."
SANTIAGO DEL ESTERO
Cesión de Cuotas y
Modificación de la Cláusula Quinta
ESC. Nº 81
En Santiago del Estero, Capital de la
Provincia del mismo nombre,
Argentina,atrecedeMarzo del añodos
mil ocho, ante mí Escribano Roberto
Cornet, COMPARECEN: SERGIO
EDUARDO MARTINEZ, argentino,
DNI Nº 22.440.153, nacido el
15/12/1971, comerciante, casado en
primeras nupcias con Soraya Bardero,
domiciliados encalle Dorrego Nº 1813,
de la Ciudad de La Banda,
DepartamentoBandadeestaProvincia;
y MILTON CESAR SIMON,
argentino, DNI Nº 21.631.486, nacido
el 11/7/1970, comerciante, divorciado
judicialmente, domiciliado en Juan
Milbourg Nº 587 de esta Ciudad; y
ALEJANDRO CESAR SIMON,
argentino, DNI Nº 20.564.540, nacido
el233/11/1968,comerciante,casadoen
primeras nupcias, domiciliado en Juan
Milbourg Nº 587 de esta Ciudad.
Y LOS COMPARECIENTES HAN
R E S U E L T O C E L E B R A R
CONTRATO DE CESION DE
C U O T A S S O C I A L E S y
MODIFICACIONDEESTATUTO de
la sociedad que gira bajo la
denominación de MARSIM S.R.L.,
cuyo Estatuto original se encuentra
inscripto en el Registro Público de
Comercio bajo el Nº 235, Folio
1239-1242 Tomo Contratos Sociales
año 2007, en fecha 16/8/2007,
conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERO: Sergio Eduardo Martínez
CEDE Y TRANSFIERE a favor de
Milton Cesar Simón la cantidad de 22
cuotas sociales de Pesos cien ($ 100)
cada una. En este mismo acto Sergio
Eduardo Martínez CEDE Y
TRANSFIERE a favor de Alejandro
César Simón tres (3) cuotas sociales de
Pesos cien ($ 100) cada una. En
consecuencia el Capital Social quedará
formado de la siguiente manera:
Cuarenta y siete (47) cuotas sociales
para Milton Cesar Simón y tres (3)
cuotas sociales para Alejandro César
Simón.EnconsecuenciaelARTICULO
CUARTOdelEstatutoquedaredactado
de la siguiente manera: "ARTICULO
CUARTO:Capital:ElCapitalSociales
de PESOS CINCO MIL ($ 5.000),
representado por cincuenta (50) cuotas
sociales de PESOS CIEN ($ 100) cada
una. Milton Cesar Simón suscribe
Cuarenta ysiete (47) cuotas sociales de
PESOS CIEN ($ 100) cada una por un
valor de cuatro mil setecientos pesos.
Alejandro César Simón suscribe tres
(3) cuotas sociales de PESOS CIEN ($
100) cada una por un valor de
trescientos pesos". SEGUNDA:
Asimismolas partes expresanquenose
encuentran inhibidas para disponer de
sus bienes, y que sobre las cuotas
mencionadas no pesan medidas
judiciales, ni intermediación alguna.
Presente en este acto la Sra. SORAYA
BARBERO, DNI Nº 21.701.287,
presta el asentimiento conyugal al acto
que realiza su esposo en los términos
del Art. 1.277 del Código Civil.
TERCERA: La socios deciden en este
acto modificar la administración y
representación de la sociedad la cual
será a cargo exclusivamente de Un
socio gerente elegido por la mayoría.
En consecuencia el ARTICULO
QUINTO del Estatuto quedará
redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO QUINTO" La
administración y representación legal y
uso de la firma social será ejercida por
un Socio Gerente. El mismo será
elegido por la mayoría del Capital
Social. El Socio Gerente durará en el
cargo por el término de cinco años,
siendo reelegible. Se designa en este
acto como Socio Gerente a Milton
Cesar Simón. En tal carácter tiene la
facultad para realizar todos los actos
tendientes al cumplimiento del Objeto
Social inclusive los previstos en el Art.
1881 del Código Civil". Se retiene el
1% para abonar el impuesto de sellos
(D.G.R.).
Dr. ROBERTO A. CORNET
OLIVERA- Escribano - Abogado.
Nº 210.396 - e. 12 nov. - v. 16 nov. - p.
460 - $ 110,00.-
GOBIERNO DE
LA PROVINCIA
SANTIAGO DEL ESTERO
PLAN DE OBRAS
AVISO DE LICITACION
Nº 01/2010
En el marco del Plan de
Obras Mayores y Menores se
anuncia el llamado a
Licitación Pública Nº 01/2010
Objeto: Refacción y Ampliación -
Escuela Nº 75 Francisco Jacques de
la localidad Suri Pozo - Dpto. Banda
Licitación Pública Nº 01/2010
Presupuesto Oficial $ 3.307.598,45
Garantía de oferta exigida 1% del
monto del presupuesto oficial
Fecha de apertura 30/11/10 Hora
10:00
Lugar: Absalón Rojas Nº 572 - 2º Piso
Plazo deEjecución deObra:365días
corridos
Valor de Pliego: $ 950,00
Lugar de adquisición del Pliego
Absalón Rojas Nº 572. 2º Piso
Financiamiento
Ministerio de Educación de la Nación
Provincia de Santiago del Estero
Dra. MARIA FERNANDA GOMEZ
MACEDO - Ministra de Educación
e. 25 oct - v. 15 nov -
GOBIERNO DE
LA PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
Ministerio de
Producción, Recursos Naturales,
Forestación y Tierras
Secretaría del Agua
Administración Provincial de
Recursos Hídricos
Jefatura de Estudios y Proyectos
Licitación Pública y Escrita
Nº 05/2010
Autorizada por Decreto del
Poder Ejecutivo Nº 1769/2010
OBRA:"ConstruccióndeAcueducto
11. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
12
con fines ganaderos Weisburd -
Quimilí".
UBICACION: Dpto. Moreno -
Provincia de Santiago del Estero.
PRESUPUESTO OFICIAL: $
5.514.802,39 (Pesos: Cinco millones
quinientos catorce mil ochocientos dos
con 39/100).
PLAZO DE OBRA: 180 (Ciento
ochenta) Días Corridos.
PRECIO DEL PLIEGO: $ 5.500,00
(Pesos: Cinco mil quinientos).
VENTA DEL PLIEGO: Hasta el
18/11/10, Horas 12.00.
CUENTA Nº 18905/21-09 BANCO
SANTIAGO DEL ESTERO.
V E N C I M I E N T O D E L A
SOLICITUD DE LA CAPACIDAD
ANUALREFERENCIAL:18-11-10,
$ 8.272.203,59.
FECHA DE APERTURA: 30/11/10
- Hora: 09:00.
LUGAR: Avda. Belgrano (N) Nº 924.
CARLOS NESTOR ARGAÑARAZ -
Subsecretario de Prensa y Difusión.
e. 10 nov. - v. 13 nov.
PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
Ministerio de
Gobierno, Seguridad y Culto
Licitación Pública y Escrita
Nº 04/2010
Decreto Nº 1.764/2010
Dirección General de
Administración
OBJETO: Adquisición de100(Cien)
Motocicletas todo terreno 200cc., y
53(CincuentayTres)Motocicletasde
110cc., con destino a la Policía de la
Provincia de Santiago del Estero.
EXPEDIENTE Nº: 2.138-002-2010.
PRESUPUESTO OFICIAL: $
1.440.400,00 (Son Pesos: Un Millón
Cuatrocientos Cuarenta Mil
Cuatrocientos c/00/100).
FECHA Y HORA DE APERTURA:
30 de Noviembre de 2010, a las 18,00
horas, o el siguiente día hábil si fuera
decretado feriado.
LUGAR: Dirección General de
Administración del Ministerio de
Gobierno,sitaencalleLibertadNº624,
Ciudad de Santiago del Estero.
PLIEGO DE CONDICIONES:
Podrán consultase en la citada
repartición, donde se encuentren a
disposición de los interesados.
VALOR DEL PLIEGO: $ 5.000,00
(Pesos Cinco Mil).
C.P. ALFREDO OSVALDO JURI -
Director General de Administración.
e. 11 nov. - v. 17 nov.
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SANTIAGO DEL ESTERO
Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnologías
CONCURSO PUBLICO
La Facultad de Ciencias Exactas y
TecnologíasdelaUniversidadNacional
de Santiago del Estero, convoca a
Concurso Público de carácter Interino
de:
* 1 (uno) Concurso Público de carácter
Interino de un cargo de Adjunto,
Dedicación Semiexclusiva para la
asignatura ELECTROTECNICA I, de
las carreras de Ingeniería Eléctrica,
IngenieríaElectromecánicaeIngeniería
Electrónica, con afectación a la
asignatura MATERIALES Y
DISPOSITIVOSELECTRONICOSde
la carrera de Ingeniería Electrónica.
* Las inscripciones se recibirán en la
Secretaría Académica de la Facultad,
sita en Av. Belgrano (s) Nº 1912, del
15 al 22 de noviembre de 2010 en el
horario de 8:00 a 12:00 hs.
Santiago del Estero, 09 de noviembre
de 2010.-
Ing. RICARDO DERMIDIO
CORDERO - Secretario Académico
Nº 210.390 - e. 12 nov. - v. 15 nov. - p.
100 - $ 22,50.-
GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
MINISTERIO DE
OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
CONSEJO PROVINCIAL DE
VIALIDAD
Licitación Pública y Escrita
Nº 15/2010
(Autorizada por Decreto
Nº 1.801/10)
Obra: "RUTA PROVINCIAL Nº 6
TRAMO: PAMPA DE LOS
GUANACOS SACHAYOJ, 2º
S E C C I O N R E F U E R Z O
ESTRUCTURALDE PROG.25.000
A 47.800"
UBICACION: DPTO. ALBERDI
TIPO DE OBRA: Limpieza;
terraplénconcompactaciónespecial;
alcantarillas;escarificadodecalzada
y base existentes, agregado de
corrector y cal, conformación de
subbase;baseestabilizadagranular;
carpeta asfáltica; enripiado en
banquinas; señalización vertical;
demarcación horizontal e
iluminación de dársena.
Presupuesto Oficial:$ 64.017.000,00
(Pesos Sesenta y Cuatro Millones
Diecisiete Mil).
Fecha deApertura:1 deDiciembrede
2.010 a horas 09:00 o el subsiguiente
día hábil si aquél resultare feriado, a la
misma hora.-
Lugar: Consejo Provincialde Vialidad
- Avda. Belgrano (N) Nº 496, Ciudad.
Plazo de e j e c uc ión: 450
(Cuatrocientos Cincuenta) Días
Corridos.
Precio del Pliego: $ 64.000,00 (Pesos
Sesenta y Cuatro Mil).-
Venta de Pliegos: Hasta el 19 de
Noviembre de 2010.-
Fecha de vencimiento Solicitud
Certificado de Capacidad Libre de
Contratación Anual: 19 DE
NOVIEMBRE DE 2.010.-
Datos e informes en el Dpto.
Administrativo del Consejo Provincial
deVialidad, sito enAvda.Belgrano(N)
Nº 496 de esta ciudad.
Santiago del Estero, 11 de Noviembre
de 2010.-
Ing. JOSE FELIX ALFANO -
Presidente Interventor
e. 12 nov. - v. 16 nov.
GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
MINISTERIO DE
OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
CONSEJO PROVINCIAL DE
VIALIDAD
Licitación Pública y Escrita
Nº 16/2010
(Autorizada por Decreto
Nº 1.803/10)
Obra: "RUTA PROVINCIAL Nº 42
TRAMO CUATRO BOCAS -
BANDERA II SECCION Y
A C C E S O S , R E F U E R Z O
ESTRUCTURALDEPROG.20.000
A 40.000".
U B I C A C I O N : D P T O S .
BELGRANO - TABOADA
TIPO DE OBRA: limpieza de zona
de camino, obras de arte,
movimiento desuelo para reposición
de banquinas y taludes, escarificado
de tratamiento y base granular
existente, ejecución de sub-base y
base estabilizada granular, carpeta
asfáltica, enripiado de banquinas,
demarcación horizontal y
señalizaciónvertical,construcciónde
dársena de pesaje.
Presupuesto Oficial:$ 57.061.300,00
12. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
13
(Pesos Cincuenta y Siete Millones
Sesenta y Un Mil Trescientos)
Fecha de Apertura: 01 de Diciembre
de 2.010, a horas 11:00 o el
subsiguiente día hábil si aquél
resultare feriado, a la misma hora.-
Lugar: Consejo ProvincialdeVialidad
- Avda. Belgrano (N) Nº 496, Ciudad.
Plazo de ejecución: 510 (quinientos
diez) días corridos.
Precio del Pliego: $ 57.061,00 (Pesos
Cincuenta y Siete Mil Sesenta y Uno).-
Venta de Pliegos: Hasta el 19 de
Noviembre de 2.010.-
Fecha de vencimiento Solicitud
Certificado de Capacidad Libre de
Contratación Anual: 19 DE
Noviembre DE 2.010
Datos e informes en el Dpto.
Administrativo del Consejo Provincial
deVialidad,sitoen Avda.Belgrano(N)
Nº 496 de esta ciudad.
Santiago del Estero, 11 de Noviembre
de 2010.-
Ing. JOSE FELIX ALFANO -
Presidente Interventor
e. 12 nov. - v. 16 nov.
GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
MINISTERIO DE
OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
CONSEJO PROVINCIAL DE
VIALIDAD
Licitación Pública Nº 17/2010
(Autorizada por Decreto
Nº 1.802/10)
O b r a : " P R O Y E C T O Y
PARQUIZACION DE LAS
ROTONDAS EN ACCESO SUR Y
AVENIDA SOLIS EN LA
A V E N I D A D E
CIRCUNVALACIÓN DE LA
CIUDAD DE SANTIAGO DEL
ESTERO Y FORESTACION DE
ESPACIOS PUBLICOS".
Ubicación: Departamento CAPITAL
Tipo de Obra: Operaciones
Complementarias.
Presupuesto Oficial: $ 3.503.308,41
(Pesos Tres Millones Quinientos Tres
Mil Trescientos Ocho c/41/100).
Fecha de Apertura: 02 de Diciembre
de 2010, a horas 09:00 o el
subsiguiente día hábil si aquel resultare
feriado, a la misma hora.-
Lugar: ConsejoProvincial de Vialidad
- Avda. Belgrano (N) Nº 496, Ciudad.
Plazo de Ejecución: 150 (ciento
cincuenta) días corridos a partir de la
fecha de replanteo.
Precio del Pliego: $ 3.500,00 (Pesos
Tres Mil Quinientos).
Venta de Pliegos: Hasta el 24 de
Noviembre de 2010.
Fecha de vencimiento Solicitud
Certificado de Capacidad Libre de
Contratación Anual: 24 de
Noviembre de 2010.-
Datos e informes en el Dpto.
Administrativo del Consejo Provincial
deVialidad,sitoenAvda. Belgrano (N)
Nº 496 de esta ciudad.
Santiago del Estero, 11 de Noviembre
de 2010.-
Ing. JOSE FELIX ALFANO -
Presidente Interventor
e. 12 nov. - v. 16 nov.
GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
MINISTERIO DE
OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
CONSEJO PROVINCIAL DE
VIALIDAD
Licitación Pública Nº 18/2010
(Autorizada por Decreto
Nº 1.809/10)
Obra: "MEJORAMIENTO DE LA
RUTA NACIONAL Nº 34 - LA
BLANCA - SAN IGNACIO - EL
ROSARIO".
Ubicación: Departamento ROBLES.
TipodeObra: Desbosqueylimpiezade
terreno; Preparación de subrasante;
Ejecución de B.E.G.; Construcción de
Obras de Arte.
Presupuesto Oficial: $ 1.226.287,00
(PesosUnMillónDoscientosVeintiséis
Mil Doscientos Ochenta y Siete).
Fecha de Apertura: 02 de Diciembre
de 2010, a horas 11:00 o el
subsiguiente día hábil si aquélresultare
feriado, a la misma hora.-
Lugar: ConsejoProvincial de Vialidad
- Avda. Belgrano (N) Nº 496, Ciudad.
Plazo de Ejecución: 150 (ciento
cincuenta) días corridos a partir de la
fecha de replanteo.
Precio del Pliego: $ 1.230,00 (Pesos
Un Mil Doscientos Treinta).
Venta de Pliegos: Hasta el 24 de
Noviembre de 2010.
Fecha de vencimiento Solicitud
Certificado de Capacidad Libre de
Contratación Anual: 24 de
Noviembre de 2010.-
Datos e informes en el Dpto.
Administrativo del Consejo Provincial
deVialidad,sitoenAvda. Belgrano (N)
Nº 496 de esta ciudad.
Santiago del Estero, 11 de Noviembre
de 2010.-
Ing. JOSE FELIX ALFANO -
Presidente Interventor
e. 12 nov. - v. 16 nov.
GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
MINISTERIO DE
OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
CONSEJO PROVINCIAL DE
VIALIDAD
Licitación Pública y Escrita
Nº 19/2010
(Autorizada por Decreto
Nº 1.736/10)
Obra: "MEJORAMIENTO DEL
CAMINO SAN PEDRO - VUELTA
DE LA BARRANCA"
UBICACION: DPTO. CAPITAL
TIPO DE OBRA: Preparación de
subrasante, Ejecución de B.E.G.,
construcción de Obras de Arte.
Presupuesto Oficial: $ 941.545,00
(Pesos Novecientos Cuarenta y Un Mil
Quinientos Cuarenta y Cinco).
Fecha deApertura:2 deDiciembrede
2.010 a horas 10:00 o el subsiguiente
día hábil si aquél resultare feriado, a la
misma hora.-
Lugar: ConsejoProvincial de Vialidad
- Avda. Belgrano (N) Nº 496, Ciudad.
Plazo de ejecución: 120 (Ciento
13. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
14
Veinte) Días Corridos.
Precio del Pliego: $ 950,00 (Pesos
Novecientos Cincuenta).-
Venta de Pliegos: Hasta el 24 de
Noviembre de 2010.-
Fecha de vencimiento Solicitud
Certificado de Capacidad Libre de
Contratación Anual: 24 DE
NOVIEMBRE DE 2.010.-
Datos e informes en el Dpto.
Administrativo del Consejo Provincial
deVialidad,sito enAvda.Belgrano(N)
Nº 496 de esta ciudad.
Santiago del Estero, 11 de Noviembre
de 2010.-
Ing. JOSE FELIX ALFANO -
Presidente Interventor
e. 12 nov. - v. 16 nov.
FISCALIA DE ESTADO
DE LA PROVINCIA
LICITACION PUBLICA Y ESCRITA Nº 01/2010.-
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES
DE LA LICITACION PUBLICA Y ESCRITA Nº 01/2010.-
INICIADOR: FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA.-
AUTORIZADA POR: DECRETO Nº 1.749/10, de fecha 3/11/2010.-
OBJETO: S/ ADQUISICION DE UNA (1) CAMIONETA 4X4.-
DESTINO: FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA.-
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 190.000,00.-
EXPTE: Nº 359-03-2010.-
VALOR DEL PLIEGO: $ 600,00.-
"PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES"
Llámese a LICITACION PUBLICA Y ESCRITA Nº 01/2010, para la adquisición de que se trata, debiendo realizarse la
apertura de las propuestas el día 29/11/2010, a las 10:00 hs. o siguiente día hábil si fuera declarado feriado, en el local de la
Biblioteca de Fiscalía de Estado, sito en calle Absalón Rojas Nº 248, de esta ciudad Capital, de acuerdo al siguiente detalle.
RENG. CANT. DETALLE
1 01 CAMIONETA NUEVA OKM. TIPO PICK UP ALTA GAMA DOBLE CABINA TRACCION
4X4.-
Motor: Equipada con motor no menor a 1.900 cm3, turbo diesel.-
Potencia: no menor a 150 CV.
Tracción: 4X4.
Transmisión: Manual.
Capacidad de carga: Más de 1.000 kilos.
Capacidad de tanque de combustible: 80 litros aproximadamente.
Neumáticos: Mínimo 17 pulgadas, deberá incluir una rueda deauxilio completa con su soporte original
de fábrica - Llantas de aleación.
Máxima Seguridad: Frenos ABS - Airbag conductor y acompañante - Alarma antirrobo - Cinturones
delanteros y traseros inerciales de tres puntos - Gancho de remolque.
Accesorios Mínimos: Aire acondicionado - tapizados en cuero - Volante regulable en altura y
profundidad - Rompe nieblas - levanta vidrios eléctricos en las cuatro puertas - Cierre centralizado con
comando a distancia - Computadora de a bordo multifunción - Radio con CD y lector de MP3 - Set de
Herramientas.
Características Generales: El bien ofrecido deberá ser totalmente nuevo y original de fábrica
debidamente inscripto y patentado en funcionamiento, con aislamiento pre-entrega según normas de
fabricante, lavado y lustrado. Gastos de inscripción, patentamiento y flete a cargo del oferente.
GARANTIA: Se exigirá garantía escrita por tres años.
LUGAR DE ENTREGA: Fiscalía de Estado de la Provincia, sita en Absalón Rojas Nº 248, ciudad Capital Santiago del Estero.
DESTINO: Fiscalía de Estado de la Provincia.-
FORMA DE ENTREGA: Total.
PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los 10 (días) días hábiles de recibida la orden de provisión, inclusive con las constancias que
acrediten el pago de los gastos de patentamiento e inicio de la tramitación respectiva; ello no implicará la desvinculación del
14. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
15
adjudicatario de dicha gestión a cuyos efectos se procederá a retener la garantía de cumplimiento de contrato hasta la culminación
de la entrega total.
FORMA DE PAGO: Dentro de los 30 (treinta) días hábiles de presentada la factura con fondos provenientes de la Jurisdicción
04-11- Fiscalía de Estado de la Provincia; P.p. "432-Equipos de Transporte, Tracción y Elevación".
MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 (treinta) días hábiles, el plazo de mantenimiento de oferta se ampliará automáticamente
por períodos sucesivos de30 (treinta) días, siempre queel oferentenocomuniquefehacientementeelretirodela oferta con un plazo
mínimo de tres (3) días hábiles de anticipación de tales vencimientos.
El presente detalle es una descripción textual de los Productos requeridos por los solicitantes en Formulario Nº 1.-
Dr. RAUL J. C. ABATE - Fiscal de Estado
e. 12 nov. - v. 16 nov.-
S E C C I O N A V I S O S D E H O Y
EDICTO SUCESION
Juzgado Civil y Comercial de Quinta
Nominación Autos: "ROMERO
RAMONERMELINDOYGARCIA
SANTILLAN JUSTA PASTORA
s/SUCESION" cita y emplaza a
herederos y acreedores para que en el
término de Treinta Días, comparezcan
a hacer valer sus derechos.-
Secretaría, 12 deNoviembre de2010.-
Dra. ALICIA E. BRIM - Secretaria
Nº 210.418 - e. 15 nov - v. 17 nov - p.
30 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez Civil de Primera Instancia de
Monte Quemado (Dpto. Copo), autos:
"IBAÑEZ MARCOS HECTOR Y
O T R A s o b r e S U C E S I O N
AB-INTESTATO". (Expte. Nº
776/10) cita y emplaza por el término
de Treinta (30) Días a herederos,
acreedores, legatarios y toda otra
persona que se considere con derecho a
los bienes dejados por los causantes
MARCOS HECTOR IBAÑEZ y
ROSALINDA VARGAS, para que
comparezcan hacer valer sus derechos
bajo apercibimiento de Ley.-
Secretaría, 09 de Septiembre de 2010.-
Dra. ADRIANA GRACIELA SORIA
- Juez Subrogante.
Dra. MARTA ROXANA CEJAS
RAMIREZ - Secretaria
Nº 210.412 - e. 15 nov - v. 17 nov - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez Civil y Comercial de 4º
Nominación Dr. Fernando Curet,
Autos: "AVILA CELESTINO sobre
SUCESION", cita y emplaza por el
término de Treinta Días a todos los que
se consideren con derecho sobre los
bienes dejados por el causante, bajo
apercibimiento de Ley.-
Secretaría, 02 de Julio de 2010.-
Dra. MARTA DANIELA AUSAR -
Secretaria
Nº 210.419 - e. 15 nov - v. 17 nov - p.
30 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juicio: "PINEDA RAMON
M A X I M O s / S U C E S I O N
AB-INTESTATO". El Juzgado Civil
y Comercial de 4º Nominación, cita y
emplaza a herederos y/o acreedores del
causante PINEDA RAMON
MAXIMO, que se consideren con
derecho sobre sus bienes, para que
dentro del término de treinta días,
posteriores a la última publicación,
comparezcan a hacer valer sus
derechos, bajo apercibimiento de Ley.-
Secretaría, Santiago del Estero, 10 de
Noviembre de 2010.-
Dra. MARTA DANIELA AUSAR -
Secretaria
Nº 210.408 - e. 15 nov - v. 17 nov - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez Civil y Comercial de 4º
Nominación en autos caratulados:
"ARIAS JUAN EDGARDO,
HAYDEE CARRIZO s/SUCESION
AB-INTESTATO", cita y emplaza a
herederos y acreedores de ARIAS
JUAN EDGARDO Y ANA HAYDEE
CARRIZO, para que en el término de
30 días posteriores a la última
publicación hagan valer sus derechos
bajo apercibimiento de Ley.-
Secretaría, 08 de Septiembre de 2010.-
Dra. MARTA DANIELA AUSAR -
Secretaria
Nº 210.407 - e. 15 nov - v. 17 nov - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO REMATE
por: Maria Elena Arce
Señor Juez en lo Concursal, Societario
y Registral en autos: "RAUL
ALFREDO ROGER c/FABRICA
ARGENTINA DE CARBONES
ACTIVADOS S.A. (FACA S.A.) s/
QUIEBRA - CUADERNILLO DE
REALIZACION DE BIENES"
(Expte. Nº 303.805/2003), comisiona
Martillero Maria Elena Arce, para que
el día VEINTITRES de NOVIEMBRE
de 2010 y/o día subsiguiente hábil si
éste resultare inhábil a HORAS
NUEVE en la Sala de Remate Nº 2,
15. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
16
Planta Baja del Anexo nuevo de
Tribunales, venda al contado, sin base
y al mejor postor, los siguientes bienes
muebles de propiedad de la fallida, que
se encuentran en el Departamento
Copo, de esta provincia, en la localidad
de El Caburé, dentro de un inmueble
que da su frente sobre la Ruta 16
(Nacional-MERCOSUR)queocupaba
la fallida: LOTENº1:Una BALANZA
para pesado de cargas de camiones y
acoplados con una plataforma externa
de madera de aproximadamente 20
metros de largo para un acoplado, con
cabina desde donde se opera, se
encuentra el instrumental de la balanza
en perfecto estado de uso y
conservación.LOTENº2:UNTECHO
CON TINGLADO Y PUERTA
CORREDIZA. LOTE Nº 3: Restos de
carcaza de tractor desarmado color
verde sin marca visible. LOTE Nº 4:
Carcaza de camión Ford color celeste y
de Camioneta Ford color rojo. LOTE
Nº 5: DOS MAQUINARIAS
"TOLVAS" para industrializar carbón,
en estado de desuso de veinte (20)
metros de altura aproximadamente.
LOTE Nº 6: Techo de vehículo
utilitario color blanco, chatarra
proveniente de restos de maquinarias
agrícolas y de aserradero en mal
estado. Todo dentro del predio en
distintos lugares. El traslado y
desarmado de los bienes, correrá por
cuenta exclusiva del comprador, el que
deberá efectivizarse dentro del término
de treinta días de aprobada la subasta ,
en el estado en que se encuentran sin
posteriorreclamoalguno.Seencuentran
fotografías de los bienes agregadas al
expediente principal séptimo cuerpo:
"RAUL ALFREDO ROGER C/
FABRICA ARGENTINA DE
CARBONES ACTIVADOS S.A.
/FACA S.A.) S/ QUIEBRA" (Expte.
Nº303.805/2003).Compradorabonará
en efectivo en acto de subasta el 10%
de seña y a cuenta de precio, con más el
10% correspondiente a la comisión del
martillero, sumas que perderá si no
formalizara operación sin justa causa.
El saldo de precio deberá abonar una
vez aprobada la subasta.
Por informes dirigirse al CPN Ricardo
H. Nieto, Cel: 0385-154757665 y/o
Mart. María H. Arce, Cel.
0385-155095503.
Más datos en Secretaría.
Dra.ALEJANDRAI.R.BARBESINO
- Secretaria
Nº 210.420 - e. 15 nov. - v. 16 nov. - p.
350 - $ 75,00.-
EDICTO CITACION
Juez Civil La Banda, Dr. Víctor
Manuel Rotondo (h). Expte. Nº
62.545/2010 autos: VILLALBA,
CARLOS RENE Y OTRO
CO NT RA DI AZ , MA R I O
A L B E R T O S O B R E
ESCRITURACION.- Juicio
SUMARIO cita al demandado a
comparecer al proceso, bajo
apercibimiento de designar a la Sra.
Defensora para que lo represente en el
presente causa.
Secretaría, 11 de Noviembre de 2010.-
MARIA SILVIA GRAND -
Pro-Secretaria
Nº 210.409 - e. 15 nov - v. 16 nov - p.
50 - $ 15,00.-
ASOCIACION DE
USUARIOS DE
AGUA DEL CANAL RAMS,
Icaño - Dpto. Avellaneda
SANTIAGO DEL ESTERO
Convocatoria a
Asamblea General Extraordinaria
Convócasealos Asociados aAsamblea
General Extraordinaria a celebrarse el
día sábado 27 de Noviembre del año
2010 a las 9,00 horas, con una hora de
tolerancia, sito en Ruta Nacional Nº 34
y camino a la Costa, Icaño, Dpto.
Avellaneda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º - Lectura de Cronograma Electoral.
2º - Elección de Autoridades por
obtención de Personería Jurídica.
3º - Designación de dos Socios para
firmar el Acta.-
ADRIAN ORLANDO RUFER -
Presidente
MARCOS RUBEN ROJAS -
Secretario
Nº 210.411 - e. 15 nov - 15 nov - p 50
- $ 15,00.-
BONACINA
Ltda. S.A.C.I.F.I.
SANTIAGO DEL ESTERO
Convocatoria a
Asamblea Ordinaria de Socios
Convócase a los Socios a Asamblea
Ordinaria a celebrarse el día viernes
26/11/2010, a las 09:00 horas en la
sede de la Dirección de Personas
Jurídicas de la Provincia, sita en calle
Absalón Rojas 251 de esta ciudad
Capital, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º - Designación del Directorio y
Síndicos.-
2º - Designación de 2 socios para
firmar el Acta.
Nota: Los socios deberán cumplir con
lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley
19.550.-
Dr. LUIS ALFREDO OLIVERA,
Director de Personas Jurídicas.
Nº 210.424 - e. 15 nov - v. 19 nov -
Sin Cargo.-
M.O.E.M.F.
Mutual de Obreros y
Empleados Municipales de
- Fernández -
16. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
17
Fernández - Dpto. Robles -
SANTIAGO DEL ESTERO
Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria
La Mutual de Obreros y Empleados
M unicipales de Fer ná ndez
(M.O.E.M.F.) llama a todos sus
asociados activos y adherentes a
Asamblea General Ordinaria el día 17
de Diciembre de 2010 a partir de las
20:00 Hs. en su sede social sito en
Avda. Belgrano 653 de la ciudad de
Fernández, a efectos de tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.- Elección de dos socios para
refrendar el Acta.
2.- Lectura y consideración del Acta
Anterior.
3.- Lectura y consideración de:
Memoria, Balance General, Cuadro
General de Gastos yRecursos, Informe
de la Junta Fiscalizadora de Cuentas e
InventarioGeneraldelEjerciciocerrado
el 30 de Junio de 2010.
Santiago del Estero, Fernández, 11 de
Noviembre de 2010.-
RAUL ANDRES LEDESMA -
Presidente
EDUARDO ENRIQUE GEREZ -
Secretario
MIGUELANGELGOMEZ- Tesorero
Nº 210.413 - e. 15 nov. - v. 17 nov. - p.
100 - $ 30,00.-
JUSTICIA DE PAZ LETRADA
EDICTO SUCESION
Juez de Paz Letrado de Tercera
Nominación, autos: "RUSSO DE
CAB AÑAS DO RALI SA Y
CABAÑAS EMILIO ARCANGEL
s o b r e S U C E S I O N
AB-INTESTATO", cita y emplaza a
herederos yaquienes seconsideren con
derechos sobre los bienes dejados por
los causantes para que dentro de
TreintaDías posteriores alvencimiento
delaúltima publicación comparezcan a
hacerlos valer en legal forma, bajo
apercibimiento de Ley.-
Secretaría, 03 de Noviembre de 2010.-
Dra.ADELA C.JORGEDECANTOS
- Secretaria
Nº 210.406 - e. 15 nov - v. 17 nov - p.
50 - $ 15,00.-
JUSTICIA DE PAZ LETRADA
EDICTO SUCESION
Juzgado de Paz Letrado de 2º
Nominación, de la ciudad de Santiago
del Estero, Juez Dr. Rómulo R. Rava
autos: "GUIDI HORACIO
A M A B L E s / S U C E S I O N
AB-INTESTATO - EXPTE. Nº
265.037".
Santiago del Estero 18 de Marzo de
2009.
"Cítese y emplácese a herederos y
acreedores delcausanteparaque dentro
del término de Treinta Días
comparezcan a hacer valer sus
derechos bajo apercibimiento de Ley,
medianteedictos que sepublicarán tres
veces en el Boletín Oficial y en un
diario local".-
Santiago del Estero, 27 de Septiembre
de 2010.-
VIVIANA DEL C. GUZMAN- Jefe de
Departamento - A/C. Secretaría.
Nº 210.410 - e. 15 nov - v. 17 nov - p.
75 - $ 22,50.-
JUSTICIA DE PAZ LETRADA
EDICTO PRESCRIPCION
Juez de Paz Letrado 2º Nom: autos:
"ROMERO, JUAN GALILEO
c / W E I S B U R D , I S R A E L
BENJAMIN s/PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE DOMINIO",
sobre el inmueble ubicado en Dpto.
Choya, Dist. Las Peñas, Lugar Tres
Pocitos, sup. 59 Has. 32.65 cas,
medidas y linderos al N: linda con
Pascual Goitea, S: linda con Pascual
Goitea, y Jesús Goitea, camino vecinal
por medio, E: linda con Jesús y Pascual
Goitea, O: linda con Jesús y Pascual
Goitea. Cita y emplaza a WEISBURD,
ISRAEL BENJAMIN; y/o a quienes se
consideren con derecho, para que en el
término de Quince Días, comparezcan
y la contesten bajo apercibimiento de
designar como su representante legal al
Defensor de Ausentes.-
Secretaría, 26 de Octubre de 2010.-
VIVIANA DEL C. GUZMAN - Jefe
de Departamento - A/C. Secretaría.
Nº 210.417 - e. 15 nov - v. 16 nov - p.
75 - $ 22,50.-
JUSTICIA DE PAZ LETRADA
EDICTO PRESCRIPCION
Juez de Paz Letrado 2º Nom: autos:
"VARINO, EDUARDO DANIEL
MATEO contra Herederos de JOSE
PACIFICO CORDOBA, SOSA
MARIA S, CORDOBA LEONIDES
Y CORDOBA RAMON N
s/PRESCRIPCION ADQUISITIVA
DE DOMINIO", sobre el inmueble
ubicado en Dpto. Río Hondo, Distrito
Aguadas, lugar Manantial de
Salvatierra, sup. 0 Has. 34 as. 48 cas
6.859 m2, medidas y linderos al NE:
linda con Fracción Parte del Manantial
de Esther Elena Viglianco, NO: linda
con calle Pública, SE: linda con
Fracción de El Manantial. Cita y
emplaza a MARIA S. SOSA,
LEONIDES CORDOBA, RAMON N.
CORDOBA; y/o a quienes se
consideren con derecho, para que en el
término de Once Días, comparezcan y
la contesten bajo apercibimiento de
designar como su representante legal al
Defensor de Ausentes.-
Secretaría, 08 de Noviembre de 2010.-
VIVIANA DEL C. GUZMAN - Jefe
de Departamento A/C- Secretaría.
17. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
18
Nº 210.416 - e. 15 nov - v. 16 nov - p.
100 - $ 22,50.-
JUSTICIA DE PAZ LETRADA
EDICTO PRESCRIPCION
Juez de Paz Letrado 2º Nom: autos:
"RIBOTTA, JUAN BAUTISTA
c/HerederosdeCORDOBAJOSE P,
SOSA MARIA S, CORDOBA
LEONIDESYCORDOBARAMON
N . s / P R E S C R I P C I O N
ADQUISITIVA DE DOMINIO"
sobre el inmueble ubicado en Dpto.
Río Hondo, Distrito AGUADAS,
L u g a r M A N A N T I A L D E
SALVATIERRA, Sup. 9.913,49 m2,
linderos, NE: linda con Vivero
Municipal; NO: linda con Río Dulce;
SE: linda con Ruta Provincial Nº 93,
SO: linda Mario Juvenal Clemente.
Cita y emplaza a SOSA MARIA S,
C O R DO B A L E O N ID E S Y
CORDOBA RAMON N; y/o a quienes
se consideren con derecho, para que en
el término de Once Días, comparezcan
y la contesten bajo apercibimiento de
designar como su representante legal al
Defensor de Ausentes.-
Secretaría, 08 de Noviembre de 2010.-
VIVIANA DEL C. GUZMAN - Jefe
de Departamento - A/C. Secretaría.
Nº 210.415 - e. 15 nov - v. 16 nov - p.
100 - $ 22,50.-
PROMED S.R.L.
SANTIAGO DEL ESTERO
Prórroga y Ampliación del Objeto
Social para Prestar Servicios Médicos -
Asistenciales y Constituir Redes de
Prestadores
Por Contrato firmado con fecha
11/11/2010 los socios de los firma
PROMED S.R.L., los Señores:
RAFAEL ANTONIO CANLLO,
argentino, divorciado, nacido el 28 de
abril de 1952, de profesión Contador
Público Nacional, D.N.I. Nº
10.018.588, con domicilio en calle
AlvaradoNº123; elSeñorEDUARDO
ENRIQUE COSCI, argentino,
Médico, casado en primeras nupcias,
nacido el 25 de Agosto de 1948, D.N.I.
Nº 5.201.762, con domicilio en la calle
Belgrano (S) Nº 2459; y RUBEN
A N T O NI O DO M I N G U E Z ,
argentino, Médico, casado en primeras
nupcias, nacido el 20 de Junio de 1947,
D.N.I. Nº 8.139.813, con domicilio en
calle Luís Braile Nº 217; todos de esta
Ciudad capital, han convenido la
PRORROGA DE LA SOCIEDAD
POR EL TERMINO DE 10 (DIEZ)
AÑOSDESDESUINSCRIPCIONEN
EL REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO Y LA AMPLIACION
DEL OBJETO SOCIAL PARA
PRESTAR SERVICIOS MEDICO -
ASISTENCIALES EN TODOS SUS
NIVELES DE COMPLEJIDAD Y
C O N ST IT UIR R EDES D E
PRESTADORES.
No habiéndose producido ninguna otra
modificación y habiendo los socios, los
Sres. Rafael Antonio Canllo, Eduardo
Enrique Cosci y Rubén Antonio
Domínguez prestado conformidad a la
presente prórroga y ampliación del
objeto social.
Santiago del Estero, 12 de Noviembre
de 2010.-
Dra.MARIAALEJANDRACANLLO
- Abogada
Nº 210.414 - e. 15 nov. - v. 15 nov. - p.
180 - $ 45,00.-
"LON S.RL."
SANTIAGO DEL ESTERO
Cesión de Cuotas Sociales
En la Ciudad de Santiago del Estero, a
los 7 días del mes de Octubre de 2010.
Entre los señores JOSE ADOLFO
GOMEZ, argentino, DNI 20.307.428,
de profesión comerciante, divorciado,
condomicilioenDomingoPalacios 238
Barrio Cabildo de esta Ciudad; INES
JORGELINALLARULL, argentina,
DNI 23.041.843, de profesión
profesora de nivel inicial, soltera, con
domicilio en calle Pueyrredón Nº 136
Barrio Belgrano de esta Ciudad; y
MARIA CECILIA ARNOLETTO,
argentina, DNI 20.743.236, de
profesión estudiante, de estado civil
casada, con domicilio en calle 24 de
Septiembre 864 de esta Ciudad, en
adelante LOS CEDENTES, por una
parte, y OSCAR ESTEBAN YUNES,
DNI 18.259.983, argentino, mayor de
edad, abogado, casado, domiciliado en
calle 24 de Septiembre 2575, Barrio
Cabildo, de esta Ciudad, en adelante
EL CESIONARIO, por la otra,
convienen en celebrar el presente
CONTRATO DE CESION DE
CUOTAS SOCIALES de la razón
social LON SRL.
PRIMERA: Los CEDENTES,
manifiestan ser titulares de la cantidad
de 1.200 cuotas con un valor nominal
de 10 pesos cada una, de la sociedad
que gira en plaza bajo la denominación
LON SRL, con domicilio legal en
Hipólito Irigoyen 436, de esta Ciudad,
constituida mediante instrumento
privado el día tres de marzo del dos mil
seis e inscripta en el Registro Público
de Comercio el 11 de septiembre de
2006 bajo el Nº 239 del folio
1184-1189 del libro Contratos
Sociales.
SEGUNDA: "LOS CEDENTES",
manifiestanhaberdado cumplimientoa
la cláusula séptima del contrato social
sobre transmisibilidad de las cuotas
sociales, que todos los socios han dado
la conformidad para esta cesión y que
han ejercido el derecho de preferencia
18. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
19
establecido a su favor en la citada
cláusula.
TERCERA: En estas condiciones,
LOS CEDENTES, ceden, venden y
transfieren al CESIONARIO Sr.
OSCAR ESTEBAN YUNES, que las
partes declaranyapagadoyrecibido,en
lo que a cada uno corresponda y
proporción a la fecha de suscripción de
la presente, en las proporciones que se
enumeran seguidamente,
A) La cesión de 400 cuotas de capital
de un valor nominal de PESOS
CUATRO MIL ($ 4.000) por parte de
su titular el socio JOSE ADOLFO
GOMEZ,por un preciototaldePESOS
UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200).
B) La cesión de 100 cuotas de capital,
de un valor nominal de PESOS UN
MIL ($ 1.000) por partedesu titular, la
socia INES JORGELINA LLARULL,
por un precio total de PESOS UN MIL
($ 1.000).
C) La cesión de 100 cuotas de capital,
de un valor nominal de PESOS UN
MIL ($ 1.000) por parte desu titular, la
s o c i a M A R I A C E C I L I A
ARNOLETTO, por un precio total de
PESOS UN MIL ($ 1.000).
En consecuencia, la titularidad del
Capital Social queda distribuido en las
personas y cantidades que se indican:
ARTICULO QUINTO. CAPITAL
SOCIAL: El capital social se fija en la
suma de PESOS DOCE MIL ($
12.000), representado por UN MIL
DOSCIENTAS (1.200) cuotas de
capital, de un valor nominal de PESOS
DIEZ ($ 10,00) cada una, totalmente
suscriptas porcadauno delos socios de
acuerdo al siguiente detalle:
1. - OSCAR ESTEBAN YUNES,
suscribe e integra en este acto 600
CUOTASdevalor nominalcada unade
pesos diez ($ 10,00) es decir PESOS
SEIS MIL ($ 6.000), esto es el 50% del
total del Capital Social.
2. - INES JORGELINA LLARULL,
suscribe e integra en este acto 300
CUOTASdevalor nominalcadauna de
pesos diez ($ 10,00) es decir PESOS
TRES MIL ($ 3.000), esto es el 25%
del total del Capital Social.
3 . - M A R I A C E C I L I A
ARNOLETTO, suscribe e integra en
este acto 300 CUOTAS de valor
nominal cada una de pesos diez ($
10,00) es decir PESOS TRES MIL ($
3.000), esto es el 25% del total del
Capital Social.
CUARTA: La presente cesión se
efectúa por el precio de PESOS TRES
MIL DOSCIENTOS ($ 3.200), quelos
CEDENTES reciben en este acto de
conformidad, sirviendo el presente
contrato de más eficaz recibo de pago.
QUINTA: EL CEDENTE, JORGE
GOMEZ, renuncia al cargo de gerente
que ejercía en la sociedad y los
restantes socios, presentes al acto
aprueban la gestión que, como gerente
de la sociedad, realizó el CEDENTE.
SEXTA: En este estado, los socios por
unanimidad de votos, designan gerente
al socio que ingresa por este acto, Sr.
Oscar Esteban Yunes, quien acepta el
cargo.
SEPTIMA: Comparece en este acto
Pablo Fernando Chazarreta, DNI
20.564.805, cónyuge de la CEDENTE
MaríaCeciliaArnoletto,quienprestael
consentimiento matrimonial que
prescribeelArt. 1227 del CódigoCivil.
En prueba de conformidad, las partes y
comparecientes firman CUATRO (4)
ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la Ciudad de Santiago
del Estero, Provincia del mismo
nombre, República Argentina, a los 27
días del mes de Septiembre del año dos
mil diez.
ANA CAROLINA PIÑA - Contador
Público.
Nº 210.423 - e. 15 nov. - v. 15 nov. - p.
660 - $ 147,50.-
TRIBUNAL
ELECTORAL MUNICIPAL
Termas de Río Hondo -
SANTIAGO DEL ESTERO
En la Ciudad de Termas de Río Hondo,
a los 12 días del mes de Noviembre del
2010, y por solicitud de la señora
Intendente Interina de esta Ciudad, se
reúne el Tribunal Electoral Municipal
de Las Termas de Río Hondo, con la
presencia de la doctora Silvia Aguilar
de Nieva (presidente), el señor Rubén
Darío Ovejero (secretario), el Sr.
Guillermo Robach (vocal);
VISTO: El Decreto Municipal Nº
787/I/2010, y la carta orgánica
municipal yla Constitución Provincial;
Y CONSIDERANDO: Que es
conveniente y necesario delegar las
facultades electorales en el Tribunal
Electoral de la Provincia, para que sea
éste quien realice todos los actos
preelectorales, electorales y pos
electorales para los comicios a
intendente municipal, ello atento el
carácter excepcionaldeesteproceso ya
fin de adoptar todas las medidas
tendientes a resaltar la transparencia y
seguridadqueel acto electoral requiere.
Que, en el último proceso electoral fue
el Excelentísimo Tribunal Electoral de
laProvincia,quientuvoasu cargoestas
funciones, quedando solo reservada al
tribunal local, la proclamación de los
candidatos electos, delo que deriva que
existen precedentes que habilitan
adoptar el criterio que se sostiene en el
presente.
Por todo ello el
Tribunal Electoral de
la Ciudad de
Las Termas de Río Hondo
19. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
20
RESUELVE:
PRIMERO: Solicitar al Tribunal
Electoral de la Provincia que tome a su
cargo todos los actos preelectorales,
electorales y pos electorales, de los
comicios a intendente municipal
convocados para el día 12 de diciembre
del corriente año, hasta la realización
del escrutinio definitivo inclusive.
SEGUNDO: Reservar la resolución de
proclamacióndelIntendenteelectopara
el Tribunal Electoral de esta Ciudad, la
que se realizará dentro de las 48 horas
de receptado los resultados definitivos
pertinentes.
TERCERO: De forma.
SILVIA ALBA GOMEZ AGUILAR -
Presidente.
RUBEN DARIO OVEJERO -
Secretario.
MANUEL GUILLERMO ROBACH -
Vocal.
Nº 210.422 - e. 15 nov. - v. 17 nov. - p.
200 - $ 60,00.-
MUNICIPALIDAD DE
LAS TERMAS DE
RIO HONDO
SANTIAGO DEL ESTERO
DECRETO SERIE "I" Nº 787
Las Termas de Río Hondo, 11 de
Noviembre de 2010.
VISTO: El Decreto Serie"I"Nº771 de
fecha 04 de Noviembre de 2010 por el
cual se convoca a elecciones de
Intendente Municipal de la Ciudad de
Las Termas de Río Hondo, para el día
12 de Diciembre de 2010; y
CONSIDERANDO:
Que, en los Artículos 2º y 3º del
mencionadoDecretoseestablecequela
convocatoria está acompañada por el
"Programa Electoral" y que el Tribunal
constituido será único Juez con
competencia y jurisdicción;
Que, habiendo tomado conocimiento la
Junta Electoral Municipal de esta
Ciudad solicitó la intervención del
Excmo. Tribunal Electoral de la
Provincia en todos los actos
correspondientesalprocesoelectoralde
Intendente prevista para el día 12 de
Diciembre de 2010, excepto la
proclamación de candidatos electos, se
hace necesario modificar la
Convocatoria en aquellos aspectos
atinentes al Cronograma Electoral y la
competencia y jurisdicción de la Junta
Electorallocal,demodo tal quepermita
el Tribunal delegado establecer estos
aspectos del proceso.
Que, por lo antes manifestado,
corresponde adoptar la decisión
emitiendo el pertinente acto
administrativo queratifique el Artículo
1º y derogue los Artículos 2º y 3º y el
Cronograma Electoral establecido por
Decreto Serie "I" 771/10, y asimismo
convocar la integración de la Junta
Electoral Municipal;
Por ello,
EL INTENDENTE
MUNICIPAL INTERINO
DECRETA:
Art. 1º - Ratifícase el Decreto Serie "I"
Nº 771 de fecha 04 de Noviembre de
2010.
Art. 2º - Derógase los Artículos 2º y 3º
del Decreto Serie "I" Nº 771/10 y el
Cronograma Electoral establecido
mediante el Decreto mencionado en el
punto anterior.
Art. 3º - Dése conocimiento a la Junta
Electoral de Las Termas de Río Hondo
a todos sus efectos.
Art. 4º - Comuníquese, publíquese en
los diarios de mayor circulación y
Boletín Oficial, regístrese y archívese.
ROXANA ISABEL PONCE -
Intendente Interina.
RAUL FELICIANO GUTIERREZ -
Secretario de Gobierno.
Nº 210.421 - e. 15 nov. - v. 17 nov. - p.
200 - $ 60,00.-
PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
MINISTERIO DE ECONOMIA
LICITACION PUBLICA Y
ESCRITA Nº 01/2010
AUTORIZADA POR
DECRETO Nº 1793/10
DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION
OBJETO: Adquisición de una
camioneta doble cabina diesel 0 KM
y un automóvil 5 puertas 0 KM.
EXPEDIENTE: 640-13-2010.
PRESUPUESTO OFICIAL: $
285.000 (Pesos Doscientos Ochenta y
Cinco Mil).
FECHA Y HORA DE APERTURA:
3 de Diciembre del 2010 a las 10:00
Hs. o el siguiente día hábil si fuera
decretado feriado.
LUGAR: Dirección General de
Administración del Ministerio de
Economía, sito en Rivadavia 551 2do.
Piso, ciudad de Santiago del Estero.
PLIEGO DE CONDICIONES:
Podrán consultarse en la citada
Dirección, donde se encuentran a
disposición de los interesados.
VALORDELPLIEGO:$800(Pesos
Ochocientos) y deberá ser depositado
en el Banco Santiago del Estero Cta.
Cte. 1988124/58.
C.P.N. MARIO EDGARDO
SALOMON - Director Gral. de
Administración
e. 15 nov. - v. 17 nov.
PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
MINISTERIO DE
SALUD Y
DESARROLLO SOCIAL
20. Boletín Oficial Nº 19.354 Lunes 15 de Noviembre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
21
LICITACION PUBLICA Y
ESCRITA Nº 18/2010
AUTORIZADA POR
DECRETO Nº 1.669/2010
DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO
CONTRATACIONES
OBJETO: Adquisición de Bancos,
Tablones, Mesas, Sillas y Camas
Cuchetas, con destino a Personas de
Escasos Recursos y Comedores
Escolares y Comunitarios.
EXPEDIENTE: 5351/54/2010.
PRESUPUESTO OFICIAL: $
294.160 (doscientos noventa y cuatro
mil ciento sesenta).
FECHA Y HORA DE APERTURA:
02 de Diciembre del 2010 a las 10:00
Hs. o el siguiente día hábil si fuera
decretado feriado.
L U G A R : D e p a r t a m e n t o
Contrataciones - Dirección General de
Administracióndel MinisteriodeSalud
y Desarrollo Social, sito en Avda.
Belgrano (s) Nº 2050, ciudad de
Santiago del Estero.
PLIEGO DE CONDICIONES:
Podrán consultarse en la citada
repartición, donde se encuentran a
disposición de los interesados.
VALOR DEL PLIEGO: $ 400
(Cuatrocientos Pesos)
C.P.N. LUIS R. ACUÑA - A/C Dpto.
Contrataciones
e. 15 nov. - v. 17 nov.