SlideShare uma empresa Scribd logo
Agravo de Instrumento n. 2014.092566-4, de Chapecó
Agravante : Ministério Público do Estado de Santa Catarina
Promotor : Dr. Cléber Augusto Hanisch (Promotor)
Agravadas : Criciúma Construções Ltda e outros
Relatora : Desa. Cláudia Lambert de Faria
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA contra a decisão proferida pelo Juízo
da 1ª Vara da Fazenda, Acidentes do Trabalho e Registro Público da comarca de
Chapecó que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0900370-66.2014.8.24.0018,
ajuizada em face de CRICIÚMA CONSTRUÇÕES LTDA. E OUTROS, ora agravados,
embora tenha deferido parcialmente os pedidos liminares, indeferiu os pedidos
consistentes na proibição de cobrança de qualquer valor dos consumidores
adquirentes de unidades habitacionais ou comerciais do empreendimento,
comunicando acerca da suspensão da realização de novos pagamentos e na
proibição de remessa dos títulos de crédito garantidores dos contratos para protesto
ou qualquer mecanismo de cobrança extrajudicial ou serviço de proteção ao crédito,
bem como indeferiu o sequestro de valores via Bacen Jud nas contas do réu Banco
Bradesco (fls. 39/70).
Pugna pela antecipação da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do
recurso, com a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.
O recurso é tempestivo, considerando que o agravante possui o
benefício do prazo em dobro nos termos do art. 188 do CPC, e foi instruído com os
documentos indispensáveis, relacionados no art. 525, inc. I, do CPC, estando o
recorrente dispensado do recolhimento do preparo, de acordo com o § 1º do art. 511
do mesmo diploma legal.
Resta averiguar se o agravo reúne os requisitos do art. 273, do CPC,
para que se possa conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Insurge-se o agravante contra a decisão de primeiro grau que indeferiu
os pedidos consistentes na proibição de cobrança de qualquer valor dos
consumidores adquirentes de unidades habitacionais ou comerciais do
empreendimento, comunicando acerca da suspensão da realização de novos
pagamentos e na proibição de remessa dos títulos de crédito garantidores dos
contratos para protesto ou qualquer mecanismo de cobrança extrajudicial ou serviço
de proteção ao crédito, bem como indeferiu o sequestro de valores via Bacen Jud nas
contas do réu Banco Bradesco.
Para tanto, defende que possui legitimidade para ajuizar ações que
visem a proteção de consumidores e, portanto, a teor do que estabelece o art. 476, do
CC e tendo em vista o atraso nas obras do empreendimento, seria perfeitamente
possível deferir o pedido de proibição de qualquer cobrança dos consumidores, bem
como da remessa de títulos garantidores para protesto ou outros mecanismos, diante
da ausência de pagamento das parcelas. Além disso, defende ser necessário o
sequestro de valores pertencentes ao Banco Bradesco, uma vez que a instituição
financeira se responsabilizava pela obra e garantia a sua execução, devendo ser
responsabilizado de forma solidária. Além disso, alegou que a tentativa de sequestro
via Bacen Jud em relação aos demais réus/agravados restou inexitosa, o que
demonstra a existência do periculum in mora.
Primeiramente, a respeito da legitimidade do Ministério Público em
ações que visem defender o direito do consumidor, o art. 91, do Código de Defesa do
Consumidor prevê o seguinte:
Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio
e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de
responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto
nos artigos seguintes.
Por sua vez, os arts. 81 e 82, dispõem o seguinte:
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código,
os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste
código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria
ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação
jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum.
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados
concorrentemente:
I - o Ministério Público,
II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda
que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses
e direitos protegidos por este código;
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que
incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos
por este código, dispensada a autorização assemblear. (sem grifo no original).
Por outro lado, compulsando os autos, observa-se que a ação originária
Gabinete Des. Cláudia Lambert de Faria
versa sobre supostas ilegalidades praticadas pelo grupo Criciúma Construções, uma
vez que vem vendendo unidades habitacionais e comerciais sem observar o
cronograma de obras e prazos estipulados de entrega. Portanto, não resta dúvida de
que trata de suposto crime que viola os direitos dos consumidores e, sendo assim, o
Ministério Público é órgão legitimado para propor a ação originária.
A respeito do assunto, cumpre transcrever, ainda, os seguintes julgados
pátrios:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELA MINISTÉRIO
PÚBLICO. CONSUMIDORES. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.
POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PRECEDENTES.
INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE DA DEMANDA PRESENTES.
PREFACIAIS AFASTADAS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INTERNET. CLÁUSULAS QUE IMPÕE PRAZO DE FIDELIDADE ACIMA DO
PACTUADO E MULTA PARA OS CASOS DE RESCISÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS.
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AOS CONSUMIDORES. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 47 E 51 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
- "Ministério Público: legitimidade para propor ação civil pública quando se trata
de direitos individuais homogêneos em que seus titulares se encontram na situação
ou na condição de consumidores, ou quando houver uma relação de consumo. É
indiferente a espécie de contrato firmado, bastando que seja uma relação de
consumo: precedentes." (RE n. 424.048-AgR, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
25.11.2005) [...] (TJSC - AC n. 2014.036951-2, da Capital. Rel. Des. Sérgio Roberto
Baasch Luz, julgado em 09/12/2014).
AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO PARA A
APURAÇÃO DE DANOS AOS CONSUMIDORES DECORRENTES DA
COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS PELAS REQUERIDAS. VERIFICAÇÃO DE
DESCUMPRIMENTOS DO CONTRATO, DEFICIÊNCIA DO PRODUTO E
PROPAGANDA ENGANOSA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Legitimação para ajuizar ação para a tutela de interesses ou de direitos
individuais homogêneos, difusos ou coletivos que decorre do artigo 82, inciso I do
Código de Defesa do Consumidor.
[...]
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS SOCIEDADES
REQUERIDAS OCORRIDA COM BASE NO ART. 28 DO CDC.
Abusividades cometidas que são inequívocas, causando inúmeros prejuízos
aos consumidores, tais como atrasos injustificados na entrega das obras,
propagandas irregulares, além de diversos descumprimentos contratuais.
Demandadas que, em sede de apelação, não negam a presença dessas
irregularidades, pois silenciaram sobre a questão, o que é bastante sugestivo.
APELOS DESPROVIDOS. (TJRS – AC n. 70020875191, Vigésima Câmara Cível.
Rel. Des. José Aquino Flôres de Camargo, julgado em 10/10/2007).
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DISPONÍVEIS.
INTERESSE SOCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Gabinete Des. Cláudia Lambert de Faria
1. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público tem legitimidade
para defender direitos individuais homogêneos quando tais direitos revelem uma
dimensão social que coincida com o interesse público.
2. Tal legitimidade ainda mais se impõe quando a causa também afeta direitos
difusos e coletivos em sentido estrito.
3. No caso dos autos, discute-se a existência de publicidade enganosa e a
abusividade de cláusulas de contrato padrão de promessa de compra e venda
firmado com consumidores adquirentes de unidades de conjunto habitacional.
Transparece, nesses termos, a existência de direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos com forte apelo social a conferir legitimidade ao Ministério Público para
a propositura da ação civil pública.
4. Agravos regimentais a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp n. 1038389/MS. Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
julgado em 25/11/2014).
Sendo assim, tendo o Ministério Público legitimidade para propor ação
que visa a proteção dos direitos do consumidor, como reconhecido na própria decisão
agravada, detém legitimidade para, também, pleitear a proibição de cobrança de
qualquer valor dos consumidores adquirentes de unidades habitacionais ou
comerciais do empreendimento, bem como a proibição de remessa dos títulos de
crédito garantidores dos contratos para protesto ou qualquer mecanismo de cobrança
extrajudicial ou serviço de proteção ao crédito, já que tratam de medidas que buscam
a proteção integral do consumidor.
Além disso, como asseverado pelo magistrado singular, a teor do que
estabelece o art. 476, do CC, "a mora dos réus em entregar a obra justifica, em tese,
a suspensão do pagamento das parcelas do contrato" (fl. 64), não havendo qualquer
ilegalidade no pleito formulado pelo órgão ministerial.
Em relação ao sequestro de verbas pertencentes ao Banco Bradesco,
importante salientar que o magistrado singular já deixou consignado que a instituição
financeira é parte legítima para figurar no polo passivo dos autos originários, conforme
trecho que segue:
No que diz com o Banco Bradesco S/A, é verdade que o Superior Tribunal de
Justiça já orientou no sentido de que "a fiscalização exercida pelo agente financeiro
se restringe à verificação do andamento da obra para fins de liberação de parcela do
crédito financiado à construtora, conforme evolução das etapas de cumprimento da
construção. Os aspectos estruturais da edificação são de responsabilidade de quem
os executa, no caso, a construtora" (REsp 1043052/MG, relator Honildo Amaral de
Melo Castro, julgado em 8/6/2010).
Ocorre que a questão colocada na inicial guarda singularidades, cujos
argumentos expostos pelo Ministério Público mostram-se consistentes o suficiente
para configurar sua legitimidade no polo passivo e responder pela presente
demanda. Extraio, do que disse o Parquet petição inicial: "Os elementos de prova
que acompanham e instruem a presente deixam em evidência que a sociedade
comercial Banco Bradesco S.A. efetivamente criou a aparência (aos consumidores)
de que responsabilizava-se pela obra que estava em andamento, não apenas pelo
fato de que os adquirentes eram obrigados a financiarem seus imóveis (caso esa
Gabinete Des. Cláudia Lambert de Faria
fosse sua intenção) tal instituição financeira, mas, também, em virtude da realização
de marketing (inclusive com a afixação de placas no local da obra) de forte apelo e
comunicação instantânea". Portanto, sem excluir a possibilidade de reavaliar tal
questão no curso da lide, não vejo como deixar de reconhecer, neste momento, a
legitimidade passiva ao Banco Bradesco. (fls. 50/51).
Assim, sendo o Banco Bradesco parte legítima para figurar no polo
passivo dos autos de origem, deve ser responsabilizado solidariamente por qualquer
ônus que venha a ser atribuído aos réus, incluindo o sequestro de valores.
Além disso, ainda que, de fato, o banco agravado seja uma instituição
financeira de renome e solidez, o periculum in mora pela ausência de sequestro de
valores de titularidade do Banco Bradesco restou demonstrado, uma vez que a
penhora via Bacen Jud já efetivada não restou frutífera, tendo sido bloqueado o valor
aproximado de R$ 1.280,00 (fls. 1.150/1.158), irrisório se comparado com o valor a
ser sequestrado para garantir futura execução.
Com efeito, com base nos entendimentos colacionados e diante da
presença de risco de lesão grave e de difícil reparação, a medida mais acertada é a
antecipação da tutela recursal, a fim de proibir os réus de realizar a cobrança de
qualquer valor dos consumidores adquirentes de unidades habitacionais ou
comerciais do empreendimento, comunicando-os acerca da suspensão da realização
de novos pagamentos, estando vetada, também, a remessa dos títulos de crédito
garantidores dos contratos para protesto ou qualquer mecanismo de cobrança
extrajudicial ou serviço de proteção ao crédito, permitindo, ainda, o sequestro de
valores via Bacen Jud nas contas de titularidade do réu Banco Bradesco, no valor de
R$ 10.000.000,00.
De qualquer forma, cabe consignar que, nesta fase do agravo de
instrumento, apenas de cognição sumária, a questão é apreciada apenas de forma
superficial, a fim de verificar a existência ou não dos requisitos necessários à
concessão do efeito liminar pleiteado, sem, contudo, esgotar a discussão da matéria,
que ainda será submetida à análise de mérito por esta Corte.
Em face do exposto, admito o processamento do agravo na sua forma
de instrumento e, nos termos do artigo 527, inciso III, do Código de Processo Civil,
defiro a antecipação da tutela recursal, a fim de proibir os réus de realizar a cobrança
de qualquer valor dos consumidores adquirentes de unidades habitacionais ou
comerciais do empreendimento, comunicando-os acerca da suspensão da realização
de novos pagamentos, estando vetada, também, a remessa dos títulos de crédito
garantidores dos contratos para protesto ou qualquer mecanismo de cobrança
extrajudicial ou serviço de proteção ao crédito, permitindo, ainda, o sequestro de
valores via Bacen Jud nas contas de titularidade do réu Banco Bradesco, no valor de
R$ 10.000.000,00, até o pronunciamento definitivo da Câmara competente.
Comunique-se ao MM. Juízo a quo.
Cumpra-se o disposto no art. 527, incisos V e VI, do Código de Processo
Civil.
Após, à redistribuição nos termos do Ato Regimental n. 41/2000.
Publique-se.
Gabinete Des. Cláudia Lambert de Faria
Intime-se.
Intimem-se.
Florianópolis, 12 de janeiro de 2015.
Cláudia Lambert de Faria
RELATORA
Gabinete Des. Cláudia Lambert de Faria

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Consumidor Porto Belo - Apelação Cível n. 2012.027429-3
Consumidor Porto Belo - Apelação Cível n. 2012.027429-3Consumidor Porto Belo - Apelação Cível n. 2012.027429-3
Consumidor Porto Belo - Apelação Cível n. 2012.027429-3
Ministério Público de Santa Catarina
 
Inicial indenizatória danos morais
Inicial indenizatória danos moraisInicial indenizatória danos morais
Inicial indenizatória danos morais
jacquefsa
 
Apelação cível e recurso adesivo. ação de indenizacao
Apelação cível e recurso adesivo. ação de indenizacaoApelação cível e recurso adesivo. ação de indenizacao
Apelação cível e recurso adesivo. ação de indenizacao
Informa Jurídico
 
Ações coletivas no processo do trabalho
Ações coletivas no processo do trabalhoAções coletivas no processo do trabalho
Ações coletivas no processo do trabalho
roka2001
 
Ccj0023 wl-oo-direito do consumidor - oab 1 fase - cristiano sobral - 2011 (1...
Ccj0023 wl-oo-direito do consumidor - oab 1 fase - cristiano sobral - 2011 (1...Ccj0023 wl-oo-direito do consumidor - oab 1 fase - cristiano sobral - 2011 (1...
Ccj0023 wl-oo-direito do consumidor - oab 1 fase - cristiano sobral - 2011 (1...
Esdras Arthur Lopes Pessoa
 
JEC - Exceção de Incompetencia
JEC - Exceção de IncompetenciaJEC - Exceção de Incompetencia
JEC - Exceção de Incompetencia
Consultor JRSantana
 
Ação de improbidade por fraude na realização de orçamentos de serviços
Ação de improbidade por fraude na realização de orçamentos de serviçosAção de improbidade por fraude na realização de orçamentos de serviços
Ação de improbidade por fraude na realização de orçamentos de serviços
Eduardo Sens Dos Santos
 
Questões para o simulado sábado - consumidor - com gabarito
Questões para o simulado   sábado - consumidor - com gabaritoQuestões para o simulado   sábado - consumidor - com gabarito
Questões para o simulado sábado - consumidor - com gabarito
RBXJURIDICO
 
Acao cobranca-ncpc (1)
Acao cobranca-ncpc (1)Acao cobranca-ncpc (1)
Acao cobranca-ncpc (1)
luizribeiro1000
 
Parecer sobre poder do Procon em aplicar multas
Parecer sobre poder do Procon em aplicar multasParecer sobre poder do Procon em aplicar multas
Parecer sobre poder do Procon em aplicar multas
Eduardo Sens Dos Santos
 
Modelo agravo
Modelo agravoModelo agravo
Modelo agravo
anderson4582
 
Mrv prazo-de-entrega-inicial
Mrv prazo-de-entrega-inicialMrv prazo-de-entrega-inicial
Mrv prazo-de-entrega-inicial
romeromelosilva
 
Petição do escritorio a8 advogados
Petição do escritorio a8 advogadosPetição do escritorio a8 advogados
Petição do escritorio a8 advogados
Luiz Augusto
 
Sentença improbidade félix
Sentença improbidade félixSentença improbidade félix
Sentença improbidade félix
Eduardo Sens Dos Santos
 
Decisão 2º grau sobre cobrança pela Brasil Telecom
Decisão 2º grau sobre cobrança pela Brasil TelecomDecisão 2º grau sobre cobrança pela Brasil Telecom
Decisão 2º grau sobre cobrança pela Brasil Telecom
Ministério Público de Santa Catarina
 
Stj peticao de recurso especial r esp 1194643 (urv)
Stj   peticao de recurso especial r esp 1194643 (urv)Stj   peticao de recurso especial r esp 1194643 (urv)
Stj peticao de recurso especial r esp 1194643 (urv)
Nilton De Oliveira Lomeu
 
Ação de consignação em pagamento cc revisão contratual
Ação de consignação em pagamento cc revisão contratualAção de consignação em pagamento cc revisão contratual
Ação de consignação em pagamento cc revisão contratual
Elias Pereira da Gloria
 
2. consumidor magistratura.2014 (1)
2. consumidor   magistratura.2014 (1)2. consumidor   magistratura.2014 (1)
2. consumidor magistratura.2014 (1)
Esdras Arthur Lopes Pessoa
 
Slide volta redonda consumidor amarelo com filme
Slide volta redonda consumidor  amarelo  com filmeSlide volta redonda consumidor  amarelo  com filme
Slide volta redonda consumidor amarelo com filme
RBXJURIDICO
 
15092014 cassia mendes x cemeru
15092014   cassia mendes x cemeru15092014   cassia mendes x cemeru
15092014 cassia mendes x cemeru
julio cesar mendes da silva
 

Mais procurados (20)

Consumidor Porto Belo - Apelação Cível n. 2012.027429-3
Consumidor Porto Belo - Apelação Cível n. 2012.027429-3Consumidor Porto Belo - Apelação Cível n. 2012.027429-3
Consumidor Porto Belo - Apelação Cível n. 2012.027429-3
 
Inicial indenizatória danos morais
Inicial indenizatória danos moraisInicial indenizatória danos morais
Inicial indenizatória danos morais
 
Apelação cível e recurso adesivo. ação de indenizacao
Apelação cível e recurso adesivo. ação de indenizacaoApelação cível e recurso adesivo. ação de indenizacao
Apelação cível e recurso adesivo. ação de indenizacao
 
Ações coletivas no processo do trabalho
Ações coletivas no processo do trabalhoAções coletivas no processo do trabalho
Ações coletivas no processo do trabalho
 
Ccj0023 wl-oo-direito do consumidor - oab 1 fase - cristiano sobral - 2011 (1...
Ccj0023 wl-oo-direito do consumidor - oab 1 fase - cristiano sobral - 2011 (1...Ccj0023 wl-oo-direito do consumidor - oab 1 fase - cristiano sobral - 2011 (1...
Ccj0023 wl-oo-direito do consumidor - oab 1 fase - cristiano sobral - 2011 (1...
 
JEC - Exceção de Incompetencia
JEC - Exceção de IncompetenciaJEC - Exceção de Incompetencia
JEC - Exceção de Incompetencia
 
Ação de improbidade por fraude na realização de orçamentos de serviços
Ação de improbidade por fraude na realização de orçamentos de serviçosAção de improbidade por fraude na realização de orçamentos de serviços
Ação de improbidade por fraude na realização de orçamentos de serviços
 
Questões para o simulado sábado - consumidor - com gabarito
Questões para o simulado   sábado - consumidor - com gabaritoQuestões para o simulado   sábado - consumidor - com gabarito
Questões para o simulado sábado - consumidor - com gabarito
 
Acao cobranca-ncpc (1)
Acao cobranca-ncpc (1)Acao cobranca-ncpc (1)
Acao cobranca-ncpc (1)
 
Parecer sobre poder do Procon em aplicar multas
Parecer sobre poder do Procon em aplicar multasParecer sobre poder do Procon em aplicar multas
Parecer sobre poder do Procon em aplicar multas
 
Modelo agravo
Modelo agravoModelo agravo
Modelo agravo
 
Mrv prazo-de-entrega-inicial
Mrv prazo-de-entrega-inicialMrv prazo-de-entrega-inicial
Mrv prazo-de-entrega-inicial
 
Petição do escritorio a8 advogados
Petição do escritorio a8 advogadosPetição do escritorio a8 advogados
Petição do escritorio a8 advogados
 
Sentença improbidade félix
Sentença improbidade félixSentença improbidade félix
Sentença improbidade félix
 
Decisão 2º grau sobre cobrança pela Brasil Telecom
Decisão 2º grau sobre cobrança pela Brasil TelecomDecisão 2º grau sobre cobrança pela Brasil Telecom
Decisão 2º grau sobre cobrança pela Brasil Telecom
 
Stj peticao de recurso especial r esp 1194643 (urv)
Stj   peticao de recurso especial r esp 1194643 (urv)Stj   peticao de recurso especial r esp 1194643 (urv)
Stj peticao de recurso especial r esp 1194643 (urv)
 
Ação de consignação em pagamento cc revisão contratual
Ação de consignação em pagamento cc revisão contratualAção de consignação em pagamento cc revisão contratual
Ação de consignação em pagamento cc revisão contratual
 
2. consumidor magistratura.2014 (1)
2. consumidor   magistratura.2014 (1)2. consumidor   magistratura.2014 (1)
2. consumidor magistratura.2014 (1)
 
Slide volta redonda consumidor amarelo com filme
Slide volta redonda consumidor  amarelo  com filmeSlide volta redonda consumidor  amarelo  com filme
Slide volta redonda consumidor amarelo com filme
 
15092014 cassia mendes x cemeru
15092014   cassia mendes x cemeru15092014   cassia mendes x cemeru
15092014 cassia mendes x cemeru
 

Destaque

Socializacion de proyectos1
Socializacion de proyectos1Socializacion de proyectos1
Socializacion de proyectos1
shirleyprofe
 
จุดเน้นที่ 6 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 6 ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 6 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 6 ภาค1 ปี55
tassanee chaicharoen
 
CENSURADO
CENSURADOCENSURADO
CENSURADO
Sara Lima
 
Chuvas Acídas
Chuvas AcídasChuvas Acídas
Chuvas Acídas
Eunice Pereira
 
APRESENTAÇÃO DFRF ENTERPRISES
APRESENTAÇÃO DFRF ENTERPRISES APRESENTAÇÃO DFRF ENTERPRISES
APRESENTAÇÃO DFRF ENTERPRISES
Dirceu Perez Júnior
 
היחסים המורכבים בין חדשנות לניהול ידע
היחסים המורכבים בין חדשנות לניהול ידעהיחסים המורכבים בין חדשנות לניהול ידע
היחסים המורכבים בין חדשנות לניהול ידע
Gregory Rashkevitch
 
Plan super acelera tu exito, region america
Plan super acelera tu exito, region americaPlan super acelera tu exito, region america
Plan super acelera tu exito, region america
TIENS BOLIVIA
 
Habla Bateria 013
Habla Bateria 013Habla Bateria 013
Habla Bateria 013
anthony
 
Sebastian, trabajo tutelado
Sebastian, trabajo tuteladoSebastian, trabajo tutelado
Sebastian, trabajo tutelado
guest031d70
 
Psicología educativa
Psicología educativaPsicología educativa
Psicología educativa
guestd662f40
 
Plano Geral de Atuação - 2014
Plano Geral de Atuação - 2014Plano Geral de Atuação - 2014
Plano Geral de Atuação - 2014
Ministério Público de Santa Catarina
 
Emprendimiento
EmprendimientoEmprendimiento
Emprendimiento
tripilla
 
Bulhuk 080310
Bulhuk 080310Bulhuk 080310
Bulhuk 080310
Mardiana Jaya
 
Las 25 técnicas infalibles para tener un mejor sitio móvil | Google
Las 25 técnicas infalibles para tener un mejor sitio móvil | GoogleLas 25 técnicas infalibles para tener un mejor sitio móvil | Google
Las 25 técnicas infalibles para tener un mejor sitio móvil | Google
Nicolas Valenzuela
 
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах.
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах.Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах.
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах.
Средняя школа №2 г. Пошехонье
 
Improbidade administrativa - Agravo de instrumento n. 2013.012573 5
Improbidade administrativa - Agravo de instrumento n. 2013.012573 5Improbidade administrativa - Agravo de instrumento n. 2013.012573 5
Improbidade administrativa - Agravo de instrumento n. 2013.012573 5
Ministério Público de Santa Catarina
 
Guia de Atuação em Delitos e Danos Ambientais
Guia de Atuação em Delitos e Danos AmbientaisGuia de Atuação em Delitos e Danos Ambientais
Guia de Atuação em Delitos e Danos Ambientais
Ministério Público de Santa Catarina
 
Histórias de Vida Volume I
Histórias de Vida Volume IHistórias de Vida Volume I
Histórias de Vida Volume I
Ministério Público de Santa Catarina
 
Agravo em recurso especial 204.696
Agravo em recurso especial   204.696Agravo em recurso especial   204.696
Agravo em recurso especial 204.696
Ministério Público de Santa Catarina
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
Silvana Perrotta
 

Destaque (20)

Socializacion de proyectos1
Socializacion de proyectos1Socializacion de proyectos1
Socializacion de proyectos1
 
จุดเน้นที่ 6 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 6 ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 6 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 6 ภาค1 ปี55
 
CENSURADO
CENSURADOCENSURADO
CENSURADO
 
Chuvas Acídas
Chuvas AcídasChuvas Acídas
Chuvas Acídas
 
APRESENTAÇÃO DFRF ENTERPRISES
APRESENTAÇÃO DFRF ENTERPRISES APRESENTAÇÃO DFRF ENTERPRISES
APRESENTAÇÃO DFRF ENTERPRISES
 
היחסים המורכבים בין חדשנות לניהול ידע
היחסים המורכבים בין חדשנות לניהול ידעהיחסים המורכבים בין חדשנות לניהול ידע
היחסים המורכבים בין חדשנות לניהול ידע
 
Plan super acelera tu exito, region america
Plan super acelera tu exito, region americaPlan super acelera tu exito, region america
Plan super acelera tu exito, region america
 
Habla Bateria 013
Habla Bateria 013Habla Bateria 013
Habla Bateria 013
 
Sebastian, trabajo tutelado
Sebastian, trabajo tuteladoSebastian, trabajo tutelado
Sebastian, trabajo tutelado
 
Psicología educativa
Psicología educativaPsicología educativa
Psicología educativa
 
Plano Geral de Atuação - 2014
Plano Geral de Atuação - 2014Plano Geral de Atuação - 2014
Plano Geral de Atuação - 2014
 
Emprendimiento
EmprendimientoEmprendimiento
Emprendimiento
 
Bulhuk 080310
Bulhuk 080310Bulhuk 080310
Bulhuk 080310
 
Las 25 técnicas infalibles para tener un mejor sitio móvil | Google
Las 25 técnicas infalibles para tener un mejor sitio móvil | GoogleLas 25 técnicas infalibles para tener un mejor sitio móvil | Google
Las 25 técnicas infalibles para tener un mejor sitio móvil | Google
 
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах.
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах.Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах.
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах.
 
Improbidade administrativa - Agravo de instrumento n. 2013.012573 5
Improbidade administrativa - Agravo de instrumento n. 2013.012573 5Improbidade administrativa - Agravo de instrumento n. 2013.012573 5
Improbidade administrativa - Agravo de instrumento n. 2013.012573 5
 
Guia de Atuação em Delitos e Danos Ambientais
Guia de Atuação em Delitos e Danos AmbientaisGuia de Atuação em Delitos e Danos Ambientais
Guia de Atuação em Delitos e Danos Ambientais
 
Histórias de Vida Volume I
Histórias de Vida Volume IHistórias de Vida Volume I
Histórias de Vida Volume I
 
Agravo em recurso especial 204.696
Agravo em recurso especial   204.696Agravo em recurso especial   204.696
Agravo em recurso especial 204.696
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 

Semelhante a Agravo - Criciúma Construções - Residencial Vivendas de Chapecó

Agravo de Instrumento nº 0141932-11.2015.8.24.0000
Agravo de Instrumento nº 0141932-11.2015.8.24.0000Agravo de Instrumento nº 0141932-11.2015.8.24.0000
Agravo de Instrumento nº 0141932-11.2015.8.24.0000
Luiz Fernando Góes Ulysséa
 
Apelação Cível - 2014.036951-2
Apelação Cível - 2014.036951-2Apelação Cível - 2014.036951-2
Apelação Cível - 2014.036951-2
Ministério Público de Santa Catarina
 
Apelação Cível - 2011.095274-1
Apelação Cível - 2011.095274-1Apelação Cível - 2011.095274-1
Apelação Cível - 2011.095274-1
Ministério Público de Santa Catarina
 
1148- CONTESTAÇÃO VII
1148- CONTESTAÇÃO VII1148- CONTESTAÇÃO VII
1148- CONTESTAÇÃO VII
Consultor JRSantana
 
Ação civil publica modelo
Ação civil publica   modeloAção civil publica   modelo
Ação civil publica modelo
Carla Massáo Matayoshi
 
Trab.direito
Trab.direitoTrab.direito
Trab.direito
Iuri Rosario
 
Vicio Redibitório e CDC
Vicio Redibitório e CDCVicio Redibitório e CDC
Vicio Redibitório e CDC
João Batista
 
Apelação Cível - 2012.021046-4
Apelação Cível - 2012.021046-4Apelação Cível - 2012.021046-4
Apelação Cível - 2012.021046-4
Ministério Público de Santa Catarina
 
Trabalho de direito
Trabalho de direitoTrabalho de direito
Trabalho de direito
Susssu
 
WILKER DE SOUZA SANTOS - venda falsa de moto por consorcio.docx
WILKER DE SOUZA SANTOS  - venda falsa de moto  por consorcio.docxWILKER DE SOUZA SANTOS  - venda falsa de moto  por consorcio.docx
WILKER DE SOUZA SANTOS - venda falsa de moto por consorcio.docx
AnaltonLoxeJnior
 
Usina rio madeira
Usina rio madeiraUsina rio madeira
Usina rio madeira
Rubens Coutinho
 
Usina rio madeira
Usina rio madeiraUsina rio madeira
Usina rio madeira
Rubens Coutinho
 
Tutela individual
Tutela individualTutela individual
Tutela individual
Elaine Ribeiro
 
Relator muda entendimento e sdc da 15ª determina que associados e não associa...
Relator muda entendimento e sdc da 15ª determina que associados e não associa...Relator muda entendimento e sdc da 15ª determina que associados e não associa...
Relator muda entendimento e sdc da 15ª determina que associados e não associa...
Jose Carlos
 
Palestra 25 anos do cdc no stj vulnerabilidade do consumidor (1) (1)
Palestra 25 anos do cdc no stj   vulnerabilidade do consumidor (1) (1)Palestra 25 anos do cdc no stj   vulnerabilidade do consumidor (1) (1)
Palestra 25 anos do cdc no stj vulnerabilidade do consumidor (1) (1)
Esdras Arthur Lopes Pessoa
 
201105312219040.EPD-dialogo.ppt
201105312219040.EPD-dialogo.ppt201105312219040.EPD-dialogo.ppt
201105312219040.EPD-dialogo.ppt
karl22346
 
Alguns direitos basicos do consumidor Prof thiago tavares
Alguns direitos basicos do consumidor  Prof thiago tavaresAlguns direitos basicos do consumidor  Prof thiago tavares
Alguns direitos basicos do consumidor Prof thiago tavares
Thiago Daniel Ribeiro Tavares
 
Agravo de instrumento - Execução
Agravo de instrumento - ExecuçãoAgravo de instrumento - Execução
Agravo de instrumento - Execução
Consultor JRSantana
 
Noções de direito processual civil tre sp - ajaa
Noções de direito processual civil   tre sp - ajaaNoções de direito processual civil   tre sp - ajaa
Noções de direito processual civil tre sp - ajaa
Professor Gabriel Borges
 
Prova processo civil comentada cargo 7 auditor de controle externo - admini...
Prova processo civil comentada   cargo 7 auditor de controle externo - admini...Prova processo civil comentada   cargo 7 auditor de controle externo - admini...
Prova processo civil comentada cargo 7 auditor de controle externo - admini...
Professor Gabriel Borges
 

Semelhante a Agravo - Criciúma Construções - Residencial Vivendas de Chapecó (20)

Agravo de Instrumento nº 0141932-11.2015.8.24.0000
Agravo de Instrumento nº 0141932-11.2015.8.24.0000Agravo de Instrumento nº 0141932-11.2015.8.24.0000
Agravo de Instrumento nº 0141932-11.2015.8.24.0000
 
Apelação Cível - 2014.036951-2
Apelação Cível - 2014.036951-2Apelação Cível - 2014.036951-2
Apelação Cível - 2014.036951-2
 
Apelação Cível - 2011.095274-1
Apelação Cível - 2011.095274-1Apelação Cível - 2011.095274-1
Apelação Cível - 2011.095274-1
 
1148- CONTESTAÇÃO VII
1148- CONTESTAÇÃO VII1148- CONTESTAÇÃO VII
1148- CONTESTAÇÃO VII
 
Ação civil publica modelo
Ação civil publica   modeloAção civil publica   modelo
Ação civil publica modelo
 
Trab.direito
Trab.direitoTrab.direito
Trab.direito
 
Vicio Redibitório e CDC
Vicio Redibitório e CDCVicio Redibitório e CDC
Vicio Redibitório e CDC
 
Apelação Cível - 2012.021046-4
Apelação Cível - 2012.021046-4Apelação Cível - 2012.021046-4
Apelação Cível - 2012.021046-4
 
Trabalho de direito
Trabalho de direitoTrabalho de direito
Trabalho de direito
 
WILKER DE SOUZA SANTOS - venda falsa de moto por consorcio.docx
WILKER DE SOUZA SANTOS  - venda falsa de moto  por consorcio.docxWILKER DE SOUZA SANTOS  - venda falsa de moto  por consorcio.docx
WILKER DE SOUZA SANTOS - venda falsa de moto por consorcio.docx
 
Usina rio madeira
Usina rio madeiraUsina rio madeira
Usina rio madeira
 
Usina rio madeira
Usina rio madeiraUsina rio madeira
Usina rio madeira
 
Tutela individual
Tutela individualTutela individual
Tutela individual
 
Relator muda entendimento e sdc da 15ª determina que associados e não associa...
Relator muda entendimento e sdc da 15ª determina que associados e não associa...Relator muda entendimento e sdc da 15ª determina que associados e não associa...
Relator muda entendimento e sdc da 15ª determina que associados e não associa...
 
Palestra 25 anos do cdc no stj vulnerabilidade do consumidor (1) (1)
Palestra 25 anos do cdc no stj   vulnerabilidade do consumidor (1) (1)Palestra 25 anos do cdc no stj   vulnerabilidade do consumidor (1) (1)
Palestra 25 anos do cdc no stj vulnerabilidade do consumidor (1) (1)
 
201105312219040.EPD-dialogo.ppt
201105312219040.EPD-dialogo.ppt201105312219040.EPD-dialogo.ppt
201105312219040.EPD-dialogo.ppt
 
Alguns direitos basicos do consumidor Prof thiago tavares
Alguns direitos basicos do consumidor  Prof thiago tavaresAlguns direitos basicos do consumidor  Prof thiago tavares
Alguns direitos basicos do consumidor Prof thiago tavares
 
Agravo de instrumento - Execução
Agravo de instrumento - ExecuçãoAgravo de instrumento - Execução
Agravo de instrumento - Execução
 
Noções de direito processual civil tre sp - ajaa
Noções de direito processual civil   tre sp - ajaaNoções de direito processual civil   tre sp - ajaa
Noções de direito processual civil tre sp - ajaa
 
Prova processo civil comentada cargo 7 auditor de controle externo - admini...
Prova processo civil comentada   cargo 7 auditor de controle externo - admini...Prova processo civil comentada   cargo 7 auditor de controle externo - admini...
Prova processo civil comentada cargo 7 auditor de controle externo - admini...
 

Mais de Ministério Público de Santa Catarina

linha-comin-gestao_B (1).pdf
linha-comin-gestao_B (1).pdflinha-comin-gestao_B (1).pdf
linha-comin-gestao_B (1).pdf
Ministério Público de Santa Catarina
 
RGI_2022_VF.pdf
RGI_2022_VF.pdfRGI_2022_VF.pdf
Planejamento Estratégico 2022-2029
Planejamento Estratégico 2022-2029Planejamento Estratégico 2022-2029
Planejamento Estratégico 2022-2029
Ministério Público de Santa Catarina
 
Decisão Ação n. 5019538-86.2021.8.24.0005
Decisão Ação n. 5019538-86.2021.8.24.0005Decisão Ação n. 5019538-86.2021.8.24.0005
Decisão Ação n. 5019538-86.2021.8.24.0005
Ministério Público de Santa Catarina
 
Ação Civil Pública n. 5019538-86.2021.8.24.0005
Ação Civil Pública n. 5019538-86.2021.8.24.0005Ação Civil Pública n. 5019538-86.2021.8.24.0005
Ação Civil Pública n. 5019538-86.2021.8.24.0005
Ministério Público de Santa Catarina
 
Cartilha Mulheres vocês têm direitos
Cartilha Mulheres vocês têm direitosCartilha Mulheres vocês têm direitos
Cartilha Mulheres vocês têm direitos
Ministério Público de Santa Catarina
 
Protocolo com orientações para a escuta humanizada e não revitimizadora da mu...
Protocolo com orientações para a escuta humanizada e não revitimizadora da mu...Protocolo com orientações para a escuta humanizada e não revitimizadora da mu...
Protocolo com orientações para a escuta humanizada e não revitimizadora da mu...
Ministério Público de Santa Catarina
 
MPSC recomenda que Município de Itajaí ajuste agendamento, reduza filas e gar...
MPSC recomenda que Município de Itajaí ajuste agendamento, reduza filas e gar...MPSC recomenda que Município de Itajaí ajuste agendamento, reduza filas e gar...
MPSC recomenda que Município de Itajaí ajuste agendamento, reduza filas e gar...
Ministério Público de Santa Catarina
 
Manual do Sistema Apoia Online
Manual do Sistema Apoia OnlineManual do Sistema Apoia Online
Manual do Sistema Apoia Online
Ministério Público de Santa Catarina
 
Florianópolis: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e de...
Florianópolis: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e de...Florianópolis: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e de...
Florianópolis: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e de...
Ministério Público de Santa Catarina
 
São Bonifácio: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e de...
São Bonifácio: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e de...São Bonifácio: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e de...
São Bonifácio: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e de...
Ministério Público de Santa Catarina
 
Águas Mornas: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e des...
Águas Mornas: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e des...Águas Mornas: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e des...
Águas Mornas: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e des...
Ministério Público de Santa Catarina
 
Rancho Queimado: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e ...
Rancho Queimado: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e ...Rancho Queimado: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e ...
Rancho Queimado: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e ...
Ministério Público de Santa Catarina
 
Anitápolis: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e desco...
Anitápolis: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e desco...Anitápolis: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e desco...
Anitápolis: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e desco...
Ministério Público de Santa Catarina
 
Angelina: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e descons...
Angelina: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e descons...Angelina: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e descons...
Angelina: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e descons...
Ministério Público de Santa Catarina
 
São Pedro de Alcântara: liminar suspende decreto que inverteu ordem de priori...
São Pedro de Alcântara: liminar suspende decreto que inverteu ordem de priori...São Pedro de Alcântara: liminar suspende decreto que inverteu ordem de priori...
São Pedro de Alcântara: liminar suspende decreto que inverteu ordem de priori...
Ministério Público de Santa Catarina
 
Santo Amaro da Imperatriz: liminar suspende decreto que inverteu ordem de pri...
Santo Amaro da Imperatriz: liminar suspende decreto que inverteu ordem de pri...Santo Amaro da Imperatriz: liminar suspende decreto que inverteu ordem de pri...
Santo Amaro da Imperatriz: liminar suspende decreto que inverteu ordem de pri...
Ministério Público de Santa Catarina
 
Palhoça: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e desconsi...
Palhoça: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e desconsi...Palhoça: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e desconsi...
Palhoça: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e desconsi...
Ministério Público de Santa Catarina
 
São José: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e descons...
São José: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e descons...São José: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e descons...
São José: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e descons...
Ministério Público de Santa Catarina
 
Protocolo Pisc Protocolo de Rede Intersetorial de Atenção à Pessoa Idosa em S...
Protocolo Pisc Protocolo de Rede Intersetorial de Atenção à Pessoa Idosa em S...Protocolo Pisc Protocolo de Rede Intersetorial de Atenção à Pessoa Idosa em S...
Protocolo Pisc Protocolo de Rede Intersetorial de Atenção à Pessoa Idosa em S...
Ministério Público de Santa Catarina
 

Mais de Ministério Público de Santa Catarina (20)

linha-comin-gestao_B (1).pdf
linha-comin-gestao_B (1).pdflinha-comin-gestao_B (1).pdf
linha-comin-gestao_B (1).pdf
 
RGI_2022_VF.pdf
RGI_2022_VF.pdfRGI_2022_VF.pdf
RGI_2022_VF.pdf
 
Planejamento Estratégico 2022-2029
Planejamento Estratégico 2022-2029Planejamento Estratégico 2022-2029
Planejamento Estratégico 2022-2029
 
Decisão Ação n. 5019538-86.2021.8.24.0005
Decisão Ação n. 5019538-86.2021.8.24.0005Decisão Ação n. 5019538-86.2021.8.24.0005
Decisão Ação n. 5019538-86.2021.8.24.0005
 
Ação Civil Pública n. 5019538-86.2021.8.24.0005
Ação Civil Pública n. 5019538-86.2021.8.24.0005Ação Civil Pública n. 5019538-86.2021.8.24.0005
Ação Civil Pública n. 5019538-86.2021.8.24.0005
 
Cartilha Mulheres vocês têm direitos
Cartilha Mulheres vocês têm direitosCartilha Mulheres vocês têm direitos
Cartilha Mulheres vocês têm direitos
 
Protocolo com orientações para a escuta humanizada e não revitimizadora da mu...
Protocolo com orientações para a escuta humanizada e não revitimizadora da mu...Protocolo com orientações para a escuta humanizada e não revitimizadora da mu...
Protocolo com orientações para a escuta humanizada e não revitimizadora da mu...
 
MPSC recomenda que Município de Itajaí ajuste agendamento, reduza filas e gar...
MPSC recomenda que Município de Itajaí ajuste agendamento, reduza filas e gar...MPSC recomenda que Município de Itajaí ajuste agendamento, reduza filas e gar...
MPSC recomenda que Município de Itajaí ajuste agendamento, reduza filas e gar...
 
Manual do Sistema Apoia Online
Manual do Sistema Apoia OnlineManual do Sistema Apoia Online
Manual do Sistema Apoia Online
 
Florianópolis: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e de...
Florianópolis: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e de...Florianópolis: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e de...
Florianópolis: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e de...
 
São Bonifácio: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e de...
São Bonifácio: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e de...São Bonifácio: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e de...
São Bonifácio: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e de...
 
Águas Mornas: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e des...
Águas Mornas: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e des...Águas Mornas: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e des...
Águas Mornas: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e des...
 
Rancho Queimado: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e ...
Rancho Queimado: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e ...Rancho Queimado: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e ...
Rancho Queimado: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e ...
 
Anitápolis: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e desco...
Anitápolis: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e desco...Anitápolis: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e desco...
Anitápolis: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e desco...
 
Angelina: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e descons...
Angelina: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e descons...Angelina: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e descons...
Angelina: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e descons...
 
São Pedro de Alcântara: liminar suspende decreto que inverteu ordem de priori...
São Pedro de Alcântara: liminar suspende decreto que inverteu ordem de priori...São Pedro de Alcântara: liminar suspende decreto que inverteu ordem de priori...
São Pedro de Alcântara: liminar suspende decreto que inverteu ordem de priori...
 
Santo Amaro da Imperatriz: liminar suspende decreto que inverteu ordem de pri...
Santo Amaro da Imperatriz: liminar suspende decreto que inverteu ordem de pri...Santo Amaro da Imperatriz: liminar suspende decreto que inverteu ordem de pri...
Santo Amaro da Imperatriz: liminar suspende decreto que inverteu ordem de pri...
 
Palhoça: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e desconsi...
Palhoça: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e desconsi...Palhoça: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e desconsi...
Palhoça: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e desconsi...
 
São José: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e descons...
São José: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e descons...São José: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e descons...
São José: liminar suspende decreto que inverteu ordem de prioridade e descons...
 
Protocolo Pisc Protocolo de Rede Intersetorial de Atenção à Pessoa Idosa em S...
Protocolo Pisc Protocolo de Rede Intersetorial de Atenção à Pessoa Idosa em S...Protocolo Pisc Protocolo de Rede Intersetorial de Atenção à Pessoa Idosa em S...
Protocolo Pisc Protocolo de Rede Intersetorial de Atenção à Pessoa Idosa em S...
 

Agravo - Criciúma Construções - Residencial Vivendas de Chapecó

  • 1. Agravo de Instrumento n. 2014.092566-4, de Chapecó Agravante : Ministério Público do Estado de Santa Catarina Promotor : Dr. Cléber Augusto Hanisch (Promotor) Agravadas : Criciúma Construções Ltda e outros Relatora : Desa. Cláudia Lambert de Faria DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda, Acidentes do Trabalho e Registro Público da comarca de Chapecó que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0900370-66.2014.8.24.0018, ajuizada em face de CRICIÚMA CONSTRUÇÕES LTDA. E OUTROS, ora agravados, embora tenha deferido parcialmente os pedidos liminares, indeferiu os pedidos consistentes na proibição de cobrança de qualquer valor dos consumidores adquirentes de unidades habitacionais ou comerciais do empreendimento, comunicando acerca da suspensão da realização de novos pagamentos e na proibição de remessa dos títulos de crédito garantidores dos contratos para protesto ou qualquer mecanismo de cobrança extrajudicial ou serviço de proteção ao crédito, bem como indeferiu o sequestro de valores via Bacen Jud nas contas do réu Banco Bradesco (fls. 39/70). Pugna pela antecipação da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida. É o relatório. O recurso é tempestivo, considerando que o agravante possui o benefício do prazo em dobro nos termos do art. 188 do CPC, e foi instruído com os documentos indispensáveis, relacionados no art. 525, inc. I, do CPC, estando o recorrente dispensado do recolhimento do preparo, de acordo com o § 1º do art. 511 do mesmo diploma legal. Resta averiguar se o agravo reúne os requisitos do art. 273, do CPC, para que se possa conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Insurge-se o agravante contra a decisão de primeiro grau que indeferiu os pedidos consistentes na proibição de cobrança de qualquer valor dos consumidores adquirentes de unidades habitacionais ou comerciais do empreendimento, comunicando acerca da suspensão da realização de novos pagamentos e na proibição de remessa dos títulos de crédito garantidores dos contratos para protesto ou qualquer mecanismo de cobrança extrajudicial ou serviço de proteção ao crédito, bem como indeferiu o sequestro de valores via Bacen Jud nas contas do réu Banco Bradesco. Para tanto, defende que possui legitimidade para ajuizar ações que
  • 2. visem a proteção de consumidores e, portanto, a teor do que estabelece o art. 476, do CC e tendo em vista o atraso nas obras do empreendimento, seria perfeitamente possível deferir o pedido de proibição de qualquer cobrança dos consumidores, bem como da remessa de títulos garantidores para protesto ou outros mecanismos, diante da ausência de pagamento das parcelas. Além disso, defende ser necessário o sequestro de valores pertencentes ao Banco Bradesco, uma vez que a instituição financeira se responsabilizava pela obra e garantia a sua execução, devendo ser responsabilizado de forma solidária. Além disso, alegou que a tentativa de sequestro via Bacen Jud em relação aos demais réus/agravados restou inexitosa, o que demonstra a existência do periculum in mora. Primeiramente, a respeito da legitimidade do Ministério Público em ações que visem defender o direito do consumidor, o art. 91, do Código de Defesa do Consumidor prevê o seguinte: Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. Por sua vez, os arts. 81 e 82, dispõem o seguinte: Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. (sem grifo no original). Por outro lado, compulsando os autos, observa-se que a ação originária Gabinete Des. Cláudia Lambert de Faria
  • 3. versa sobre supostas ilegalidades praticadas pelo grupo Criciúma Construções, uma vez que vem vendendo unidades habitacionais e comerciais sem observar o cronograma de obras e prazos estipulados de entrega. Portanto, não resta dúvida de que trata de suposto crime que viola os direitos dos consumidores e, sendo assim, o Ministério Público é órgão legitimado para propor a ação originária. A respeito do assunto, cumpre transcrever, ainda, os seguintes julgados pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELA MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSUMIDORES. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PRECEDENTES. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE DA DEMANDA PRESENTES. PREFACIAIS AFASTADAS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CLÁUSULAS QUE IMPÕE PRAZO DE FIDELIDADE ACIMA DO PACTUADO E MULTA PARA OS CASOS DE RESCISÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AOS CONSUMIDORES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - "Ministério Público: legitimidade para propor ação civil pública quando se trata de direitos individuais homogêneos em que seus titulares se encontram na situação ou na condição de consumidores, ou quando houver uma relação de consumo. É indiferente a espécie de contrato firmado, bastando que seja uma relação de consumo: precedentes." (RE n. 424.048-AgR, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 25.11.2005) [...] (TJSC - AC n. 2014.036951-2, da Capital. Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, julgado em 09/12/2014). AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO PARA A APURAÇÃO DE DANOS AOS CONSUMIDORES DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS PELAS REQUERIDAS. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTOS DO CONTRATO, DEFICIÊNCIA DO PRODUTO E PROPAGANDA ENGANOSA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Legitimação para ajuizar ação para a tutela de interesses ou de direitos individuais homogêneos, difusos ou coletivos que decorre do artigo 82, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. [...] DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS SOCIEDADES REQUERIDAS OCORRIDA COM BASE NO ART. 28 DO CDC. Abusividades cometidas que são inequívocas, causando inúmeros prejuízos aos consumidores, tais como atrasos injustificados na entrega das obras, propagandas irregulares, além de diversos descumprimentos contratuais. Demandadas que, em sede de apelação, não negam a presença dessas irregularidades, pois silenciaram sobre a questão, o que é bastante sugestivo. APELOS DESPROVIDOS. (TJRS – AC n. 70020875191, Vigésima Câmara Cível. Rel. Des. José Aquino Flôres de Camargo, julgado em 10/10/2007). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DISPONÍVEIS. INTERESSE SOCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Gabinete Des. Cláudia Lambert de Faria
  • 4. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público tem legitimidade para defender direitos individuais homogêneos quando tais direitos revelem uma dimensão social que coincida com o interesse público. 2. Tal legitimidade ainda mais se impõe quando a causa também afeta direitos difusos e coletivos em sentido estrito. 3. No caso dos autos, discute-se a existência de publicidade enganosa e a abusividade de cláusulas de contrato padrão de promessa de compra e venda firmado com consumidores adquirentes de unidades de conjunto habitacional. Transparece, nesses termos, a existência de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos com forte apelo social a conferir legitimidade ao Ministério Público para a propositura da ação civil pública. 4. Agravos regimentais a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp n. 1038389/MS. Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 25/11/2014). Sendo assim, tendo o Ministério Público legitimidade para propor ação que visa a proteção dos direitos do consumidor, como reconhecido na própria decisão agravada, detém legitimidade para, também, pleitear a proibição de cobrança de qualquer valor dos consumidores adquirentes de unidades habitacionais ou comerciais do empreendimento, bem como a proibição de remessa dos títulos de crédito garantidores dos contratos para protesto ou qualquer mecanismo de cobrança extrajudicial ou serviço de proteção ao crédito, já que tratam de medidas que buscam a proteção integral do consumidor. Além disso, como asseverado pelo magistrado singular, a teor do que estabelece o art. 476, do CC, "a mora dos réus em entregar a obra justifica, em tese, a suspensão do pagamento das parcelas do contrato" (fl. 64), não havendo qualquer ilegalidade no pleito formulado pelo órgão ministerial. Em relação ao sequestro de verbas pertencentes ao Banco Bradesco, importante salientar que o magistrado singular já deixou consignado que a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo dos autos originários, conforme trecho que segue: No que diz com o Banco Bradesco S/A, é verdade que o Superior Tribunal de Justiça já orientou no sentido de que "a fiscalização exercida pelo agente financeiro se restringe à verificação do andamento da obra para fins de liberação de parcela do crédito financiado à construtora, conforme evolução das etapas de cumprimento da construção. Os aspectos estruturais da edificação são de responsabilidade de quem os executa, no caso, a construtora" (REsp 1043052/MG, relator Honildo Amaral de Melo Castro, julgado em 8/6/2010). Ocorre que a questão colocada na inicial guarda singularidades, cujos argumentos expostos pelo Ministério Público mostram-se consistentes o suficiente para configurar sua legitimidade no polo passivo e responder pela presente demanda. Extraio, do que disse o Parquet petição inicial: "Os elementos de prova que acompanham e instruem a presente deixam em evidência que a sociedade comercial Banco Bradesco S.A. efetivamente criou a aparência (aos consumidores) de que responsabilizava-se pela obra que estava em andamento, não apenas pelo fato de que os adquirentes eram obrigados a financiarem seus imóveis (caso esa Gabinete Des. Cláudia Lambert de Faria
  • 5. fosse sua intenção) tal instituição financeira, mas, também, em virtude da realização de marketing (inclusive com a afixação de placas no local da obra) de forte apelo e comunicação instantânea". Portanto, sem excluir a possibilidade de reavaliar tal questão no curso da lide, não vejo como deixar de reconhecer, neste momento, a legitimidade passiva ao Banco Bradesco. (fls. 50/51). Assim, sendo o Banco Bradesco parte legítima para figurar no polo passivo dos autos de origem, deve ser responsabilizado solidariamente por qualquer ônus que venha a ser atribuído aos réus, incluindo o sequestro de valores. Além disso, ainda que, de fato, o banco agravado seja uma instituição financeira de renome e solidez, o periculum in mora pela ausência de sequestro de valores de titularidade do Banco Bradesco restou demonstrado, uma vez que a penhora via Bacen Jud já efetivada não restou frutífera, tendo sido bloqueado o valor aproximado de R$ 1.280,00 (fls. 1.150/1.158), irrisório se comparado com o valor a ser sequestrado para garantir futura execução. Com efeito, com base nos entendimentos colacionados e diante da presença de risco de lesão grave e de difícil reparação, a medida mais acertada é a antecipação da tutela recursal, a fim de proibir os réus de realizar a cobrança de qualquer valor dos consumidores adquirentes de unidades habitacionais ou comerciais do empreendimento, comunicando-os acerca da suspensão da realização de novos pagamentos, estando vetada, também, a remessa dos títulos de crédito garantidores dos contratos para protesto ou qualquer mecanismo de cobrança extrajudicial ou serviço de proteção ao crédito, permitindo, ainda, o sequestro de valores via Bacen Jud nas contas de titularidade do réu Banco Bradesco, no valor de R$ 10.000.000,00. De qualquer forma, cabe consignar que, nesta fase do agravo de instrumento, apenas de cognição sumária, a questão é apreciada apenas de forma superficial, a fim de verificar a existência ou não dos requisitos necessários à concessão do efeito liminar pleiteado, sem, contudo, esgotar a discussão da matéria, que ainda será submetida à análise de mérito por esta Corte. Em face do exposto, admito o processamento do agravo na sua forma de instrumento e, nos termos do artigo 527, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro a antecipação da tutela recursal, a fim de proibir os réus de realizar a cobrança de qualquer valor dos consumidores adquirentes de unidades habitacionais ou comerciais do empreendimento, comunicando-os acerca da suspensão da realização de novos pagamentos, estando vetada, também, a remessa dos títulos de crédito garantidores dos contratos para protesto ou qualquer mecanismo de cobrança extrajudicial ou serviço de proteção ao crédito, permitindo, ainda, o sequestro de valores via Bacen Jud nas contas de titularidade do réu Banco Bradesco, no valor de R$ 10.000.000,00, até o pronunciamento definitivo da Câmara competente. Comunique-se ao MM. Juízo a quo. Cumpra-se o disposto no art. 527, incisos V e VI, do Código de Processo Civil. Após, à redistribuição nos termos do Ato Regimental n. 41/2000. Publique-se. Gabinete Des. Cláudia Lambert de Faria
  • 6. Intime-se. Intimem-se. Florianópolis, 12 de janeiro de 2015. Cláudia Lambert de Faria RELATORA Gabinete Des. Cláudia Lambert de Faria