SlideShare uma empresa Scribd logo

Reequilíbrios incompletos de contratos de concessão e PPP

Artigo de autoria de Mauricio Portugal Ribeiro, sobre os reequilíbrios incompletos de contratos de concessão e PPP: reequilíbrios econômicos que não caracterizam reequilíbrios financeiros; e, reequilíbrios financeiros que não caracterizam reequilíbrios econômicos. Publicado em 01/11/2015.

1 de 8
Baixar para ler offline
VERSÃO PRELIMINAR PARA DISCUSSÃO PUBLICADA EM 01/11/2015
Reequilíbrios incompletos de contratos de concessão e PPP:
reequilíbrio econômico (que não caracteriza reequilíbrio
financeiro) e reequilíbrio financeiro (que não caracteriza
reequilíbrio econômico)1
Mauricio Portugal Ribeiro2
1. Introdução
As leis e os contratos de concessão e PPP asseguram o direito das partes à preservação
do equilíbrio econômico-financeiro desses contratos.
Isso significa que, quando ocorrem eventos que impactam uma das partes, mas são risco
de outra parte do contrato, a parte responsável por aquele risco deve compensar a parte
que sofreu as consequências do evento.
Essa compensação deveria colocar a parte atingida pelo evento (mas que não é
responsável pelo risco da sua ocorrência) na condição econômica e financeira igual ou
semelhante à que tinha antes da ocorrência do evento.
1
Gostaria de agradecer a Gabriela Engler Pinto pelas sugestões no conteúdo e na forma do presente texto.
Eventuais erros e omissões são exclusivamente de minha responsabilidade.
2
Mauricio Portugal Ribeiro é advogado especializado na estruturação, licitação e regulação de contratos
de Concessões e PPPs nos setores de infraestrutura, sócio do Portugal Ribeiro Advogados
(mauricio@portugalribeiro.com.br), e autor, entre outros, dos livros “10 Anos da Lei de PPP, 20 Anos da
Lei de Concessões”, publicado pela Revolução eBook, Rio de Janeiro, 2015, “Concessões e PPPs: melhores
práticas em licitações e contratos”, publicado pela Editora Atlas, São Paulo, em 2011 e “Comentários à Lei
de PPP – fundamentos econômico-jurídicos”, publicado pela Malheiros Editores, São Paulo, 2011 (esse
último em coautoria com Lucas Navarro Prado).
Para isso, o contrato de concessão ou PPP estabelece parâmetros para definir o contrato
em estado de equilíbrio econômico-financeiro, de maneira a facilitar a definição da
compensação necessária para trazer o contrato ao seu estado de equilíbrio.
Conforme explicarei a seguir, em várias situações entre nós, as regras sobre o reequilíbrio
dos contratos e a forma como elas são aplicadas resultam em reequilibrar o contrato
apenas economicamente (mas não financeiramente), ou apenas financeiramente (mas não
economicamente).
Isso significa que as regras e práticas criadas para recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro são insuficientes para dar completa eficácia à distribuição de riscos contratuais.
Em outras palavras, a atribuição pelos contratos de concessão e PPP de riscos a uma das
partes não necessariamente exime as outras partes de todas as consequências gravosas de
tais eventos. Precisamos resolver isso se quisermos manter a credibilidade da distribuição
de riscos contratual e os incentivos das partes para maximização da eficiência na execução
dos contratos, que decorrem de uma alocação adequada de riscos, suportada por um
sistema de compensações que coloque as partes afetadas por eventos que são riscos de
outras partes em condições semelhantes às que tinham antes da ocorrência de tais eventos.
Atualmente, a incompletude dos sistemas de equilíbrio econômico-financeiro sequer é
notada pela nossa teoria do equilíbrio econômico-financeiro de contratos.
Isso porque a teoria do equilíbrio econômico-financeiro de contratos tem sido até aqui
parte da teoria jurídica. Raramente economistas ou financistas devotam atenção a esse
tema. Os nossos juristas, em regra não tem formação econômica ou financeira e, por isso,
focam-se nos aspectos formais do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, sem
analisar os aspectos econômicos e financeiros do tema.
É preciso, contudo, abordar esse tema para aperfeiçoar os nossos contratos de concessão
e PPP.
Esse artigo pretende ser uma contribuição nesse sentido. Seu objetivo é apontar – por
meio de casos hipotéticos, mas semelhantes a situações reais – a incompletude econômica
ou financeira que resulta de regras e práticas sobre equilíbrio de contratos de concessão e
PPP não informadas por uma rigorosa reflexão econômica e financeira, e também,
mostrar o caminho para que se evite os reequilíbrios incompletos.
Antes, entretanto, de passar à argumentação, acho importante informar ao leitor que não
me conhece que sou advogado de diversos concessionários em pleitos de reequilíbrio
econômico-financeiro, alteração e revisão de contratos de concessão e PPP e fui
contratado diversas vezes por concessionários para emitir pareceres sobre esses temas.
2. Reequilíbrio econômico que não caracteriza reequilíbrio financeiro de contrato
de concessão e PPP
2.1. Descrição de situação hipotética
Suponha-se que um contrato de PPP para implantação dos túneis, aquisição e instalação
de sistemas e de material rodante, e operação do serviço de transporte metroviário de
passageiros de alta capacidade aloca ao Poder Concedente o risco geológico, isto é o risco
de variação das condições geológicas em relação às descritas nos estudos anexados ao
contrato de PPP.
Imagine-se que ao longo da realização das obras iniciais desse projeto o concessionário
detecte que as condições geológicas da área em que se realiza a perfuração do túnel são
substancialmente diferentes daquelas descritas nos estudos anexados ao contrato de
concessão ou PPP.
Ao avançar na escavação do túnel detectou-se solo mole que requeria a utilização de
diversos metros cúbicos de concreto para a sua estabilização antes da continuidade da
obra de perfuração do túnel.
Vamos supor que a ocorrência inesperada de solo mole cause um custo adicional à
concessionária de R$200 milhões, que não cause atrasos na obra como um todo (o custo
mencionado inclui as despesas adicionais necessárias para que a obra como um todo
termine no prazo originalmente previsto), e que, no momento em que o solo mole foi
detectado até o momento de término da obra, os financiadores da concessionária estavam
avessos a aumentar sua exposição aos setores de infraestrutura, como, aliás, tem
acontecido com praticamente todo setor financeiro no presente momento do país.
Imagine-se, além disso, que o acionista da concessionária, no momento em que é
detectado o solo mole, esteja sem liquidez adicional à necessária para fazer os aportes de
capital já previstos no projeto, e assim permaneça até o momento de término da obra.
Imagine-se, ademais, que, por ser empresa brasileira no setor de infraestrutura, o acionista
da concessionária está sofrendo a mesma de dificuldade que a concessionária de obter
financiamento.
O contrato de PPP estabelece – como é comum entre nós – que o Poder Concedente pode
escolher a forma de reequilibrar o contrato.
O Poder Concedente, em vista das suas dificuldades fiscais atuais, e sabendo da crise
econômico-financeira e das dificuldades para os usuários de arcarem nesse contexto com
o aumento das tarifas, resolve reequilibrar o contrato por meio do aumento do seu prazo.
Se o contrato estabelecer que o reequilíbrio é por plano de negócios ofertado pelo
concessionário, será utilizada a planilha do plano de negócios para calcular o número de
anos que deverão ser acrescidos ao prazo de concessão. Se o contrato for reequilibrado
por fluxo de caixa marginal, será utilizada ou a taxa de desconto prevista no contrato ou
a taxa estabelecida pela agência reguladora para tratar o valor do dinheiro no tempo para
calcular o número de anos a ser acrescido ao contrato.
Imagine-se que o Poder Concedente é rápido e 6 meses depois do término da remediação
pela concessionária do solo mole, ele decide o pleito de reequilíbrio concedendo 5 anos
adicionais à concessionária para exploração do projeto.
A concessionária, contudo, traz ao processo a informação que, apesar dos cálculos do
Poder Concedente estarem corretos, o aumento de prazo não equaciona a sua situação
financeira de curto prazo.
Se a concessionária não conseguir ou novo financiamento, ou o aporte de capital dos seus
acionistas, ela não possuirá recursos para terminar as obras. Faltarão os R$200 milhões
que tiveram que ser empregados para estabilizar o solo mole. Se a concessionária não
conseguir equacionar essa situação, ela simplesmente quebrará faltando R$200 milhões
para concluir uma obra.
2.2. Análise do caso
Trata-se de caso em que, apesar do Poder Concedente ter realizado de forma diligente a
recomposição do equilíbrio econômico do contrato, ele não realizou o reequilíbrio
financeiro do contrato.
O caso descrito dá a ver que a depender da forma de recomposição do equilíbrio escolhida
pelo Poder Concedente – nesse caso o aumento de prazo do contrato – ele reequilibra o
contrato economicamente, mas não financeiramente.
Isso indica que é necessário pelo menos introduzir nos nossos contratos de concessão e
PPP balizas para orientar o Poder Concedente na escolha da forma de reequilibrar o
contrato. Isso porque o caso descrito deixa claro que a forma de reequilibrar o contrato
não é neutra do ponto de vista econômico e financeiro, e, por isso, não deve ser
considerada neutra do ponto de vista jurídico. Aliás, na minha opinião, a melhor forma
de lidar com esse tema é exigir no contrato que as partes acordem sobre a melhor forma
de equilíbrio econômico-financeiro. Isso porque como ela não é neutra econômica e
financeiramente, a escolha do Poder Concedente nesse caso impacta as condições
econômicas e financeiras do contrato e, por isso, conforme decorre do art. 58, §1°, da Lei
8.666/933
, a forma de reequilíbrio deveria ser decidida em consenso entre as partes.
No caso descrito, o desequilíbrio financeiro causado pelo evento gravoso permaneceu
intacto, levando a concessionária a correr inclusive o risco de quebra, com consequente
atraso da entrada em operação do projeto, o que certamente prejudicará os usuários do
serviço. A falta de liquidez da concessionária gerada pelo sobrecusto decorrente da
necessidade de remediação do solo mole a deixou em uma situação em que provavelmente
não conseguirá terminar a obra.
Entre nós, é comum que o Poder Concedente escolha formas de reequilibrar o contrato
que tenham efeito da perspectiva econômica (mantendo a taxa de referência de retorno
do projeto), mas que não o reequilibrem integralmente da perspectiva financeira.
É comum, além disso, em situações semelhantes à descrita acima, o concessionário obter
financiamentos adicionais junto ao mercado financeiro para cobrir o caixa da
concessionária. Esses financiamentos geralmente são realizados a taxas mais altas do que
as estimadas originalmente, no plano de negócios do concessionário, e, por isso,
aumentam o custo financeiro total do projeto e reduzem a taxa interna de retorno esperada
do projeto para os acionistas da concessionária, o que não deveria ocorrer pois o evento
gravoso que causou essa situação é risco do Poder Concedente.
3
“Art. 58. (...)
§ 1° As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser
alteradas sem prévia concordância do contratado.”
Em outros casos, a concessionária sequer consegue novo financiamento, e, por isso, os
seus acionistas terminam realizando aportes para cobrir o déficit criado pelo evento
gravoso.
Ao fazer o aporte para cobrir o evento gravoso que é de responsabilidade do Poder
Concedente, o acionista está aumentando o montante de capital próprio no projeto.4
Como
o capital próprio é o capital mais caro para a viabilização do projeto, isso aumenta o custo
financeiro do projeto como um todo. Como, contudo, a taxa interna de retorno de
referência a ser utilizada para reequilibrar o contrato supõe um nível ótimo de
alavancagem (com menor uso de capital próprio em relação ao que o projeto terá depois
do aporte do seu acionista para cobrir o evento gravoso), o acionista do concessionário
perderá uma parte da rentabilidade do seu investimento no projeto por consequência da
ocorrência de um evento gravoso que não é risco seu, o que, como mencionado acima,
não deveria acontecer.5
2.3. O que deveria ter sido feito nesse caso para que o reequilíbrio fosse
completo?
O reequilíbrio seria completo se o Poder Concedente pagasse o valor de R$200 milhões
a concessionária quando da detecção do solo mole, de acordo com o cronograma
estabelecido entre as partes para remediar o evento. O ideal seria o Poder Concedente ir
ressarcindo a concessionária, mês a mês, os custos adicionais que ela viesse a incorrer
para remediar o solo mole.
Isso evitaria a necessidade de financiamento adicional pela concessionária e/ou de aporte
adicional de seus acionistas.
Dessa forma, o contrato de PPP seria reequilibrado econômica e financeiramente, de
maneira a colocar o concessionário na mesma condição econômica e financeira que ele
tinha antes da ocorrência do evento gravoso.
3. Reequilíbrio financeiro que não caracteriza reequilíbrio econômico de contrato
de concessão e PPP
3.1. Descrição de caso hipotético
Imagine-se um contrato de PPP para construção de uma nova rodovia no qual o Poder
Concedente ficou responsável por realizar as desapropriações.
4
Sobre isso vide o Capítulo XVII, do livro de minha autoria “Concessões e PPPs: melhores práticas em
licitações e contratos”, publicado pela Editora Atlas, São Paulo, em 2011.
5
Nesse caso, mesmo que o Poder Concedente reequilibre o contrato usando como referência a taxa interna
de retorno constante do plano de negócios, ou a taxa de desconto do fluxo de caixa marginal, o acionista
do concessionário terminará tendo uma perda econômica (não apenas financeira), que decorre do fato dele
ter coberto o custo do evento gravoso com capital próprio. Mas isso é um outro problema dos nossos
sistemas de reequilíbrio que tratei no item 6.3 do artigo de minha autoria “O que todo profissional de
infraestrutura precisa saber sobre equilíbrio econômico-financeiro de concessões e PPPs (mas os nossos
juristas ainda não sabem)”, publicado e disponível para download no link:
http://pt.slideshare.net/portugalribeiro/o-que-todo-profissional-de-infraestrutura-precisa-saber-sobre-
equilibrio-economico-financeiro-versao-publicada-na-internet-39170396.
O contrato estabeleceu que, caso o Poder Concedente atrase, por qualquer motivo, a
realização das desapropriações, ele pagará à concessionária, multa compensatória, para
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, no valor de “x” reais por dia de atraso na
disponibilização de cada um dos trechos, conforme cronograma de disponibilização dos
trechos anexado ao contrato.
Suponha-se que o prazo do contrato de PPP é de 30 anos contados da sua assinatura. Mas,
sabendo da possibilidade de atraso da desapropriação e que o tempo estimado para a
entrega das obras é de 5 anos, foi incluída regra no contrato de PPP que garante à
concessionária ao menos 25 anos de prazo de operação se houver atraso na obra por
eventos não imputáveis à concessionária.
Imagine-se agora que a desapropriação atrase em diversos dos trechos por vários dias e
isso atrase o início das obras e, portanto, o início da operação e cobrança de tarifas do
projeto.
O Poder Concedente, extremamente diligente nesse caso, paga, mensalmente, ao
concessionário a multa compensatória, conforme previsto no contrato, pelo atraso na
disponibilização dos trechos, de modo a minimizar as necessidades de financiamento do
concessionário para cobrir os seus custos adicionais que decorrem do atraso do Poder
Concedente na disponibilização das áreas.
Como há cláusula contratual específica estabelecendo o pagamento da multa
compensatória por atraso na disponibilização dos trechos pelo Poder Concedente – apesar
do concessionário ter feito um pleito de reequilíbrio amplo, envolvendo todas as perdas
que decorrem do atraso – a decisão da agência reguladora foi que só é devido pelo Poder
Concedente à concessionária a multa compensatória prevista no contrato por atraso na
disponibilização dos trechos.
Vamos supor para efeito do presente caso que o valor da multa compensatória prevista
no contrato, e paga pelo Poder Concedente na medida em que o atraso na disponibilização
dos trechos se realizou, cobre os desencaixes de caixa que o concessionário teve que
realizar para arcar com os custos adicionais da obra por consequência do atraso na
disponibilização dos trechos pelo Poder Concedente.
No entendimento da agência reguladora e do Poder Concedente, o atraso no início da
operação, e, portanto, no início da percepção de receitas tarifárias pelo concessionário, é
compensado pela garantia de prazo de 25 anos contados do início da operação do projeto.
Ao olhar o plano de negócios do concessionário, nota-se, contudo, uma perda de
rentabilidade do projeto (menor taxa interna de retorno de projeto que a estimada
originalmente) por consequência do atraso no início da operação e da percepção de
receitas tarifárias pelo concessionário.
Essa perda não é compensada nem pelos pagamentos por atraso dimensionados para
cobrir os desencaixes de caixa adicionais do concessionário, nem pela garantia de 25 anos
de prazo de operação.
3.2. Análise do caso

Recomendados

A necessidade de aperfeiçoamento da distribuição de riscos a ser prevista nos...
A necessidade de aperfeiçoamento da distribuição de riscos a ser prevista nos...A necessidade de aperfeiçoamento da distribuição de riscos a ser prevista nos...
A necessidade de aperfeiçoamento da distribuição de riscos a ser prevista nos...Mauricio Portugal Ribeiro
 
Metodologia para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos...
Metodologia para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos...Metodologia para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos...
Metodologia para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos...Mauricio Portugal Ribeiro
 
A Medida Provisória n⁰ 752/16 e os setores rodoviário e aeroportuário - Seu c...
A Medida Provisória n⁰ 752/16 e os setores rodoviário e aeroportuário - Seu c...A Medida Provisória n⁰ 752/16 e os setores rodoviário e aeroportuário - Seu c...
A Medida Provisória n⁰ 752/16 e os setores rodoviário e aeroportuário - Seu c...Mauricio Portugal Ribeiro
 
PPP Mais e o regime dos contratos de concessão e PPP
PPP Mais e o regime dos contratos de concessão e PPPPPP Mais e o regime dos contratos de concessão e PPP
PPP Mais e o regime dos contratos de concessão e PPPMauricio Portugal Ribeiro
 
Aumento de eficiência operacional de infraestrutura versus a sua expansão
Aumento de eficiência operacional de infraestrutura versus a sua expansãoAumento de eficiência operacional de infraestrutura versus a sua expansão
Aumento de eficiência operacional de infraestrutura versus a sua expansãoMauricio Portugal Ribeiro
 
Distribuição de riscos ambientais em concessões e PPPs
Distribuição de riscos ambientais em concessões e PPPsDistribuição de riscos ambientais em concessões e PPPs
Distribuição de riscos ambientais em concessões e PPPsMauricio Portugal Ribeiro
 
O que todo profissional de infraestrutura precisa saber sobre equilíbrio econ...
O que todo profissional de infraestrutura precisa saber sobre equilíbrio econ...O que todo profissional de infraestrutura precisa saber sobre equilíbrio econ...
O que todo profissional de infraestrutura precisa saber sobre equilíbrio econ...Mauricio Portugal Ribeiro
 
Novo pacote de infraestrutura do Governo Dilma: 15 erros que precisam ser cor...
Novo pacote de infraestrutura do Governo Dilma: 15 erros que precisam ser cor...Novo pacote de infraestrutura do Governo Dilma: 15 erros que precisam ser cor...
Novo pacote de infraestrutura do Governo Dilma: 15 erros que precisam ser cor...Mauricio Portugal Ribeiro
 

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

10 Anos da lei de PPP & 20 Anos da Lei de Concessões
10 Anos da lei de PPP & 20 Anos da Lei de Concessões10 Anos da lei de PPP & 20 Anos da Lei de Concessões
10 Anos da lei de PPP & 20 Anos da Lei de ConcessõesMauricio Portugal Ribeiro
 
Programa do curso equilíbrio econômico-financeiro de concessoes e PPPs
Programa do curso equilíbrio econômico-financeiro de concessoes e PPPsPrograma do curso equilíbrio econômico-financeiro de concessoes e PPPs
Programa do curso equilíbrio econômico-financeiro de concessoes e PPPsMauricio Portugal Ribeiro
 
Equilíbrio econômico-financeiro e distribuição de riscos
Equilíbrio econômico-financeiro e distribuição de riscosEquilíbrio econômico-financeiro e distribuição de riscos
Equilíbrio econômico-financeiro e distribuição de riscosMauricio Portugal Ribeiro
 
CONCESSÕES DE AEROPORTOS E DE RODOVIAS FEDERAIS: O ERRO DE ATRIBUIR AO CONCES...
CONCESSÕES DE AEROPORTOS E DE RODOVIAS FEDERAIS: O ERRO DE ATRIBUIR AO CONCES...CONCESSÕES DE AEROPORTOS E DE RODOVIAS FEDERAIS: O ERRO DE ATRIBUIR AO CONCES...
CONCESSÕES DE AEROPORTOS E DE RODOVIAS FEDERAIS: O ERRO DE ATRIBUIR AO CONCES...Mauricio Portugal Ribeiro
 
ERROS E ACERTOS NO USO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA METODOLOGIA DO FLUXO DE CAIX...
ERROS E ACERTOS NO USO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA METODOLOGIA DO FLUXO DE CAIX...ERROS E ACERTOS NO USO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA METODOLOGIA DO FLUXO DE CAIX...
ERROS E ACERTOS NO USO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA METODOLOGIA DO FLUXO DE CAIX...Mauricio Portugal Ribeiro
 
Desapropriações e desocupações em concessões e PPPs: custos, riscos, sensibil...
Desapropriações e desocupações em concessões e PPPs: custos, riscos, sensibil...Desapropriações e desocupações em concessões e PPPs: custos, riscos, sensibil...
Desapropriações e desocupações em concessões e PPPs: custos, riscos, sensibil...Mauricio Portugal Ribeiro
 
Programa do curso equilíbrio econômico-financeiro de concessoes e PPPs
Programa do curso equilíbrio econômico-financeiro de concessoes e PPPsPrograma do curso equilíbrio econômico-financeiro de concessoes e PPPs
Programa do curso equilíbrio econômico-financeiro de concessoes e PPPsMauricio Portugal Ribeiro
 
Seguro-garantia de cumprimento de contrato com cobertura integral como único ...
Seguro-garantia de cumprimento de contrato com cobertura integral como único ...Seguro-garantia de cumprimento de contrato com cobertura integral como único ...
Seguro-garantia de cumprimento de contrato com cobertura integral como único ...Mauricio Portugal Ribeiro
 
Aleatoriedade em processos de reequilíbrio de contratos: o uso de estimativas...
Aleatoriedade em processos de reequilíbrio de contratos: o uso de estimativas...Aleatoriedade em processos de reequilíbrio de contratos: o uso de estimativas...
Aleatoriedade em processos de reequilíbrio de contratos: o uso de estimativas...Mauricio Portugal Ribeiro
 
Medida Provisória 727 sobre PPI: o Governo Temer renunciou a usar investiment...
Medida Provisória 727 sobre PPI: o Governo Temer renunciou a usar investiment...Medida Provisória 727 sobre PPI: o Governo Temer renunciou a usar investiment...
Medida Provisória 727 sobre PPI: o Governo Temer renunciou a usar investiment...Mauricio Portugal Ribeiro
 
O que temos a aprender com o falso cumprimento dos contratos de concessão e PPP?
O que temos a aprender com o falso cumprimento dos contratos de concessão e PPP?O que temos a aprender com o falso cumprimento dos contratos de concessão e PPP?
O que temos a aprender com o falso cumprimento dos contratos de concessão e PPP?Mauricio Portugal Ribeiro
 
O atraso em reequilibrar concessões e PPPs pode ser enquadrado como improbida...
O atraso em reequilibrar concessões e PPPs pode ser enquadrado como improbida...O atraso em reequilibrar concessões e PPPs pode ser enquadrado como improbida...
O atraso em reequilibrar concessões e PPPs pode ser enquadrado como improbida...Mauricio Portugal Ribeiro
 
Comentários às Diretrizes Recentemente Publicadas do Novo Programa de Investi...
Comentários às Diretrizes Recentemente Publicadas do Novo Programa de Investi...Comentários às Diretrizes Recentemente Publicadas do Novo Programa de Investi...
Comentários às Diretrizes Recentemente Publicadas do Novo Programa de Investi...Mauricio Portugal Ribeiro
 
Distribuição de riscos de remanejamento de interferências em concessões e PPPs
Distribuição de riscos de remanejamento de interferências em concessões e PPPsDistribuição de riscos de remanejamento de interferências em concessões e PPPs
Distribuição de riscos de remanejamento de interferências em concessões e PPPsMauricio Portugal Ribeiro
 
COMO LIDAR COM O RISCO DE FINANCIAMENTO DE CONCESSÕES E PPPS EM PERÍODOS DE N...
COMO LIDAR COM O RISCO DE FINANCIAMENTO DE CONCESSÕES E PPPS EM PERÍODOS DE N...COMO LIDAR COM O RISCO DE FINANCIAMENTO DE CONCESSÕES E PPPS EM PERÍODOS DE N...
COMO LIDAR COM O RISCO DE FINANCIAMENTO DE CONCESSÕES E PPPS EM PERÍODOS DE N...Mauricio Portugal Ribeiro
 
Quais são as garantias de pagamento público ideais para contratos de PPP?
Quais são as garantias de pagamento público ideais para contratos de PPP?Quais são as garantias de pagamento público ideais para contratos de PPP?
Quais são as garantias de pagamento público ideais para contratos de PPP?Mauricio Portugal Ribeiro
 
FINANCIAMENTO DE CONCESSOES E PPPS: SUGESTOES SOBRE COMO LIDAR COM OS RISCOS ...
FINANCIAMENTO DE CONCESSOES E PPPS: SUGESTOES SOBRE COMO LIDAR COM OS RISCOS ...FINANCIAMENTO DE CONCESSOES E PPPS: SUGESTOES SOBRE COMO LIDAR COM OS RISCOS ...
FINANCIAMENTO DE CONCESSOES E PPPS: SUGESTOES SOBRE COMO LIDAR COM OS RISCOS ...Mauricio Portugal Ribeiro
 
Matriz de riscos e equilibrio economico financeiro
Matriz de riscos e equilibrio economico financeiroMatriz de riscos e equilibrio economico financeiro
Matriz de riscos e equilibrio economico financeiroMauricio Portugal Ribeiro
 
Curso Melhores Práticas em Concessões e PPPs - maio de 2016
Curso Melhores Práticas em Concessões e PPPs - maio de 2016Curso Melhores Práticas em Concessões e PPPs - maio de 2016
Curso Melhores Práticas em Concessões e PPPs - maio de 2016Mauricio Portugal Ribeiro
 

Mais procurados (20)

10 Anos da lei de PPP & 20 Anos da Lei de Concessões
10 Anos da lei de PPP & 20 Anos da Lei de Concessões10 Anos da lei de PPP & 20 Anos da Lei de Concessões
10 Anos da lei de PPP & 20 Anos da Lei de Concessões
 
Programa do curso equilíbrio econômico-financeiro de concessoes e PPPs
Programa do curso equilíbrio econômico-financeiro de concessoes e PPPsPrograma do curso equilíbrio econômico-financeiro de concessoes e PPPs
Programa do curso equilíbrio econômico-financeiro de concessoes e PPPs
 
Arbitragem, TCU e Risco Regulatório
Arbitragem, TCU e Risco RegulatórioArbitragem, TCU e Risco Regulatório
Arbitragem, TCU e Risco Regulatório
 
Equilíbrio econômico-financeiro e distribuição de riscos
Equilíbrio econômico-financeiro e distribuição de riscosEquilíbrio econômico-financeiro e distribuição de riscos
Equilíbrio econômico-financeiro e distribuição de riscos
 
CONCESSÕES DE AEROPORTOS E DE RODOVIAS FEDERAIS: O ERRO DE ATRIBUIR AO CONCES...
CONCESSÕES DE AEROPORTOS E DE RODOVIAS FEDERAIS: O ERRO DE ATRIBUIR AO CONCES...CONCESSÕES DE AEROPORTOS E DE RODOVIAS FEDERAIS: O ERRO DE ATRIBUIR AO CONCES...
CONCESSÕES DE AEROPORTOS E DE RODOVIAS FEDERAIS: O ERRO DE ATRIBUIR AO CONCES...
 
ERROS E ACERTOS NO USO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA METODOLOGIA DO FLUXO DE CAIX...
ERROS E ACERTOS NO USO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA METODOLOGIA DO FLUXO DE CAIX...ERROS E ACERTOS NO USO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA METODOLOGIA DO FLUXO DE CAIX...
ERROS E ACERTOS NO USO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA METODOLOGIA DO FLUXO DE CAIX...
 
Desapropriações e desocupações em concessões e PPPs: custos, riscos, sensibil...
Desapropriações e desocupações em concessões e PPPs: custos, riscos, sensibil...Desapropriações e desocupações em concessões e PPPs: custos, riscos, sensibil...
Desapropriações e desocupações em concessões e PPPs: custos, riscos, sensibil...
 
Programa do curso equilíbrio econômico-financeiro de concessoes e PPPs
Programa do curso equilíbrio econômico-financeiro de concessoes e PPPsPrograma do curso equilíbrio econômico-financeiro de concessoes e PPPs
Programa do curso equilíbrio econômico-financeiro de concessoes e PPPs
 
Seguro-garantia de cumprimento de contrato com cobertura integral como único ...
Seguro-garantia de cumprimento de contrato com cobertura integral como único ...Seguro-garantia de cumprimento de contrato com cobertura integral como único ...
Seguro-garantia de cumprimento de contrato com cobertura integral como único ...
 
Aleatoriedade em processos de reequilíbrio de contratos: o uso de estimativas...
Aleatoriedade em processos de reequilíbrio de contratos: o uso de estimativas...Aleatoriedade em processos de reequilíbrio de contratos: o uso de estimativas...
Aleatoriedade em processos de reequilíbrio de contratos: o uso de estimativas...
 
Medida Provisória 727 sobre PPI: o Governo Temer renunciou a usar investiment...
Medida Provisória 727 sobre PPI: o Governo Temer renunciou a usar investiment...Medida Provisória 727 sobre PPI: o Governo Temer renunciou a usar investiment...
Medida Provisória 727 sobre PPI: o Governo Temer renunciou a usar investiment...
 
O que temos a aprender com o falso cumprimento dos contratos de concessão e PPP?
O que temos a aprender com o falso cumprimento dos contratos de concessão e PPP?O que temos a aprender com o falso cumprimento dos contratos de concessão e PPP?
O que temos a aprender com o falso cumprimento dos contratos de concessão e PPP?
 
O atraso em reequilibrar concessões e PPPs pode ser enquadrado como improbida...
O atraso em reequilibrar concessões e PPPs pode ser enquadrado como improbida...O atraso em reequilibrar concessões e PPPs pode ser enquadrado como improbida...
O atraso em reequilibrar concessões e PPPs pode ser enquadrado como improbida...
 
Comentários às Diretrizes Recentemente Publicadas do Novo Programa de Investi...
Comentários às Diretrizes Recentemente Publicadas do Novo Programa de Investi...Comentários às Diretrizes Recentemente Publicadas do Novo Programa de Investi...
Comentários às Diretrizes Recentemente Publicadas do Novo Programa de Investi...
 
Distribuição de riscos de remanejamento de interferências em concessões e PPPs
Distribuição de riscos de remanejamento de interferências em concessões e PPPsDistribuição de riscos de remanejamento de interferências em concessões e PPPs
Distribuição de riscos de remanejamento de interferências em concessões e PPPs
 
COMO LIDAR COM O RISCO DE FINANCIAMENTO DE CONCESSÕES E PPPS EM PERÍODOS DE N...
COMO LIDAR COM O RISCO DE FINANCIAMENTO DE CONCESSÕES E PPPS EM PERÍODOS DE N...COMO LIDAR COM O RISCO DE FINANCIAMENTO DE CONCESSÕES E PPPS EM PERÍODOS DE N...
COMO LIDAR COM O RISCO DE FINANCIAMENTO DE CONCESSÕES E PPPS EM PERÍODOS DE N...
 
Quais são as garantias de pagamento público ideais para contratos de PPP?
Quais são as garantias de pagamento público ideais para contratos de PPP?Quais são as garantias de pagamento público ideais para contratos de PPP?
Quais são as garantias de pagamento público ideais para contratos de PPP?
 
FINANCIAMENTO DE CONCESSOES E PPPS: SUGESTOES SOBRE COMO LIDAR COM OS RISCOS ...
FINANCIAMENTO DE CONCESSOES E PPPS: SUGESTOES SOBRE COMO LIDAR COM OS RISCOS ...FINANCIAMENTO DE CONCESSOES E PPPS: SUGESTOES SOBRE COMO LIDAR COM OS RISCOS ...
FINANCIAMENTO DE CONCESSOES E PPPS: SUGESTOES SOBRE COMO LIDAR COM OS RISCOS ...
 
Matriz de riscos e equilibrio economico financeiro
Matriz de riscos e equilibrio economico financeiroMatriz de riscos e equilibrio economico financeiro
Matriz de riscos e equilibrio economico financeiro
 
Curso Melhores Práticas em Concessões e PPPs - maio de 2016
Curso Melhores Práticas em Concessões e PPPs - maio de 2016Curso Melhores Práticas em Concessões e PPPs - maio de 2016
Curso Melhores Práticas em Concessões e PPPs - maio de 2016
 

Semelhante a Reequilíbrios incompletos de contratos de concessão e PPP

CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS TERCEIRA FASE- ARTIGO MAURICIO PORTUGAL RIBEIRO
CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS TERCEIRA FASE- ARTIGO MAURICIO PORTUGAL RIBEIROCONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS TERCEIRA FASE- ARTIGO MAURICIO PORTUGAL RIBEIRO
CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS TERCEIRA FASE- ARTIGO MAURICIO PORTUGAL RIBEIROPLANORS
 
Extinção de contratos de ppp e concessão: critérios de indenização
Extinção de contratos de ppp e concessão: critérios de indenizaçãoExtinção de contratos de ppp e concessão: critérios de indenização
Extinção de contratos de ppp e concessão: critérios de indenizaçãoLucas Navarro Prado
 
Crescer - Construindo um Brasil de Oportunidades
Crescer - Construindo um Brasil de OportunidadesCrescer - Construindo um Brasil de Oportunidades
Crescer - Construindo um Brasil de OportunidadesMoreira Franco
 
Crescer - Construindo um Brasil de Oportunidades
Crescer - Construindo um Brasil de OportunidadesCrescer - Construindo um Brasil de Oportunidades
Crescer - Construindo um Brasil de OportunidadesMoreira Franco
 
Como destravar as parcerias público privadas
Como destravar as parcerias público privadasComo destravar as parcerias público privadas
Como destravar as parcerias público privadasFernando S. Marcato
 
O RISCO DE VARIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCR...
O RISCO DE VARIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCR...O RISCO DE VARIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCR...
O RISCO DE VARIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCR...Mauricio Portugal Ribeiro
 
O builto to suit como nova modalidade de contrato administrativo
O builto to suit como nova modalidade de contrato administrativoO builto to suit como nova modalidade de contrato administrativo
O builto to suit como nova modalidade de contrato administrativoAndré Nakamura
 
Reajustamento de preços nos contratos
Reajustamento de preços nos contratosReajustamento de preços nos contratos
Reajustamento de preços nos contratosThyelli Serafim
 
Nova visao juridica do equilibrio economico-financeiro de contratos de conces...
Nova visao juridica do equilibrio economico-financeiro de contratos de conces...Nova visao juridica do equilibrio economico-financeiro de contratos de conces...
Nova visao juridica do equilibrio economico-financeiro de contratos de conces...Mauricio Portugal Ribeiro
 
Contabilidade topicos avançados 10
Contabilidade topicos avançados 10Contabilidade topicos avançados 10
Contabilidade topicos avançados 10J M
 
CI - 2014 - brr na revisão tarifária da comgás
CI - 2014 - brr na revisão tarifária da comgásCI - 2014 - brr na revisão tarifária da comgás
CI - 2014 - brr na revisão tarifária da comgásDelta Economics & Finance
 

Semelhante a Reequilíbrios incompletos de contratos de concessão e PPP (20)

CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS TERCEIRA FASE- ARTIGO MAURICIO PORTUGAL RIBEIRO
CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS TERCEIRA FASE- ARTIGO MAURICIO PORTUGAL RIBEIROCONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS TERCEIRA FASE- ARTIGO MAURICIO PORTUGAL RIBEIRO
CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS TERCEIRA FASE- ARTIGO MAURICIO PORTUGAL RIBEIRO
 
Extinção de contratos de ppp e concessão: critérios de indenização
Extinção de contratos de ppp e concessão: critérios de indenizaçãoExtinção de contratos de ppp e concessão: critérios de indenização
Extinção de contratos de ppp e concessão: critérios de indenização
 
Crescer - Construindo um Brasil de Oportunidades
Crescer - Construindo um Brasil de OportunidadesCrescer - Construindo um Brasil de Oportunidades
Crescer - Construindo um Brasil de Oportunidades
 
Crescer - Construindo um Brasil de Oportunidades
Crescer - Construindo um Brasil de OportunidadesCrescer - Construindo um Brasil de Oportunidades
Crescer - Construindo um Brasil de Oportunidades
 
Concessão versus partilha
Concessão versus partilhaConcessão versus partilha
Concessão versus partilha
 
Eef para prefeitura de salvador final
Eef para prefeitura de salvador   finalEef para prefeitura de salvador   final
Eef para prefeitura de salvador final
 
Como destravar as parcerias público privadas
Como destravar as parcerias público privadasComo destravar as parcerias público privadas
Como destravar as parcerias público privadas
 
10 Erros Mais Comuns em Concessoes e PPP
10 Erros Mais Comuns em Concessoes e PPP10 Erros Mais Comuns em Concessoes e PPP
10 Erros Mais Comuns em Concessoes e PPP
 
O RISCO DE VARIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCR...
O RISCO DE VARIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCR...O RISCO DE VARIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCR...
O RISCO DE VARIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCR...
 
O builto to suit como nova modalidade de contrato administrativo
O builto to suit como nova modalidade de contrato administrativoO builto to suit como nova modalidade de contrato administrativo
O builto to suit como nova modalidade de contrato administrativo
 
Reajustamento de preços nos contratos
Reajustamento de preços nos contratosReajustamento de preços nos contratos
Reajustamento de preços nos contratos
 
Nova visao juridica do equilibrio economico-financeiro de contratos de conces...
Nova visao juridica do equilibrio economico-financeiro de contratos de conces...Nova visao juridica do equilibrio economico-financeiro de contratos de conces...
Nova visao juridica do equilibrio economico-financeiro de contratos de conces...
 
Novidades Legislativas 73 20-11
Novidades Legislativas 73   20-11Novidades Legislativas 73   20-11
Novidades Legislativas 73 20-11
 
Boletim CARF - Março e Abril 2017
Boletim CARF - Março e Abril 2017Boletim CARF - Março e Abril 2017
Boletim CARF - Março e Abril 2017
 
Contabilidade topicos avançados 10
Contabilidade topicos avançados 10Contabilidade topicos avançados 10
Contabilidade topicos avançados 10
 
CI - 2014 - brr na revisão tarifária da comgás
CI - 2014 - brr na revisão tarifária da comgásCI - 2014 - brr na revisão tarifária da comgás
CI - 2014 - brr na revisão tarifária da comgás
 
Novidades Legislativas71 13-11
Novidades Legislativas71   13-11Novidades Legislativas71   13-11
Novidades Legislativas71 13-11
 
Poc aula impressao
Poc aula impressaoPoc aula impressao
Poc aula impressao
 
Cpc 25
Cpc 25Cpc 25
Cpc 25
 
Ecoleds
EcoledsEcoleds
Ecoleds
 

Mais de Mauricio Portugal Ribeiro

12 erros mais comuns de modelagem em concessões e PPPs e a recente decisão do...
12 erros mais comuns de modelagem em concessões e PPPs e a recente decisão do...12 erros mais comuns de modelagem em concessões e PPPs e a recente decisão do...
12 erros mais comuns de modelagem em concessões e PPPs e a recente decisão do...Mauricio Portugal Ribeiro
 
Texto de projeto de lei sobre participação público-privada aprovado pelo Sena...
Texto de projeto de lei sobre participação público-privada aprovado pelo Sena...Texto de projeto de lei sobre participação público-privada aprovado pelo Sena...
Texto de projeto de lei sobre participação público-privada aprovado pelo Sena...Mauricio Portugal Ribeiro
 
Comentários ao Estudo sobre Estruturação de Concessões e PPPs elaborado pelo ...
Comentários ao Estudo sobre Estruturação de Concessões e PPPs elaborado pelo ...Comentários ao Estudo sobre Estruturação de Concessões e PPPs elaborado pelo ...
Comentários ao Estudo sobre Estruturação de Concessões e PPPs elaborado pelo ...Mauricio Portugal Ribeiro
 
SEMINÁRIO SOBRE MITIGAÇÃO DE RISCOS EM CONCESSÕES DE INFRAESTRUTURA
SEMINÁRIO SOBRE MITIGAÇÃO DE RISCOS EM CONCESSÕES DE INFRAESTRUTURA SEMINÁRIO SOBRE MITIGAÇÃO DE RISCOS EM CONCESSÕES DE INFRAESTRUTURA
SEMINÁRIO SOBRE MITIGAÇÃO DE RISCOS EM CONCESSÕES DE INFRAESTRUTURA Mauricio Portugal Ribeiro
 
Obituario de Rodolpho Tourinho Neto: homenagem a um estadista
Obituario de Rodolpho Tourinho Neto: homenagem a um estadistaObituario de Rodolpho Tourinho Neto: homenagem a um estadista
Obituario de Rodolpho Tourinho Neto: homenagem a um estadistaMauricio Portugal Ribeiro
 
O Equilíbrio Econômico-Financeiro de Concessões e PPPs e a sua Prática Compen...
O Equilíbrio Econômico-Financeiro de Concessões e PPPs e a sua Prática Compen...O Equilíbrio Econômico-Financeiro de Concessões e PPPs e a sua Prática Compen...
O Equilíbrio Econômico-Financeiro de Concessões e PPPs e a sua Prática Compen...Mauricio Portugal Ribeiro
 
Receitas Acessórias e Projetos Imobiliários em Concessões e PPPs
Receitas Acessórias e Projetos Imobiliários em Concessões e PPPsReceitas Acessórias e Projetos Imobiliários em Concessões e PPPs
Receitas Acessórias e Projetos Imobiliários em Concessões e PPPsMauricio Portugal Ribeiro
 
Sumario do livro 20 anos da lei de concessoes 10 anos da lei de ppp
Sumario do livro 20 anos da lei de concessoes 10 anos da lei de pppSumario do livro 20 anos da lei de concessoes 10 anos da lei de ppp
Sumario do livro 20 anos da lei de concessoes 10 anos da lei de pppMauricio Portugal Ribeiro
 
Proibicao de indenizacao por investimentos nao amortizados
Proibicao de indenizacao por investimentos nao amortizadosProibicao de indenizacao por investimentos nao amortizados
Proibicao de indenizacao por investimentos nao amortizadosMauricio Portugal Ribeiro
 

Mais de Mauricio Portugal Ribeiro (9)

12 erros mais comuns de modelagem em concessões e PPPs e a recente decisão do...
12 erros mais comuns de modelagem em concessões e PPPs e a recente decisão do...12 erros mais comuns de modelagem em concessões e PPPs e a recente decisão do...
12 erros mais comuns de modelagem em concessões e PPPs e a recente decisão do...
 
Texto de projeto de lei sobre participação público-privada aprovado pelo Sena...
Texto de projeto de lei sobre participação público-privada aprovado pelo Sena...Texto de projeto de lei sobre participação público-privada aprovado pelo Sena...
Texto de projeto de lei sobre participação público-privada aprovado pelo Sena...
 
Comentários ao Estudo sobre Estruturação de Concessões e PPPs elaborado pelo ...
Comentários ao Estudo sobre Estruturação de Concessões e PPPs elaborado pelo ...Comentários ao Estudo sobre Estruturação de Concessões e PPPs elaborado pelo ...
Comentários ao Estudo sobre Estruturação de Concessões e PPPs elaborado pelo ...
 
SEMINÁRIO SOBRE MITIGAÇÃO DE RISCOS EM CONCESSÕES DE INFRAESTRUTURA
SEMINÁRIO SOBRE MITIGAÇÃO DE RISCOS EM CONCESSÕES DE INFRAESTRUTURA SEMINÁRIO SOBRE MITIGAÇÃO DE RISCOS EM CONCESSÕES DE INFRAESTRUTURA
SEMINÁRIO SOBRE MITIGAÇÃO DE RISCOS EM CONCESSÕES DE INFRAESTRUTURA
 
Obituario de Rodolpho Tourinho Neto: homenagem a um estadista
Obituario de Rodolpho Tourinho Neto: homenagem a um estadistaObituario de Rodolpho Tourinho Neto: homenagem a um estadista
Obituario de Rodolpho Tourinho Neto: homenagem a um estadista
 
O Equilíbrio Econômico-Financeiro de Concessões e PPPs e a sua Prática Compen...
O Equilíbrio Econômico-Financeiro de Concessões e PPPs e a sua Prática Compen...O Equilíbrio Econômico-Financeiro de Concessões e PPPs e a sua Prática Compen...
O Equilíbrio Econômico-Financeiro de Concessões e PPPs e a sua Prática Compen...
 
Receitas Acessórias e Projetos Imobiliários em Concessões e PPPs
Receitas Acessórias e Projetos Imobiliários em Concessões e PPPsReceitas Acessórias e Projetos Imobiliários em Concessões e PPPs
Receitas Acessórias e Projetos Imobiliários em Concessões e PPPs
 
Sumario do livro 20 anos da lei de concessoes 10 anos da lei de ppp
Sumario do livro 20 anos da lei de concessoes 10 anos da lei de pppSumario do livro 20 anos da lei de concessoes 10 anos da lei de ppp
Sumario do livro 20 anos da lei de concessoes 10 anos da lei de ppp
 
Proibicao de indenizacao por investimentos nao amortizados
Proibicao de indenizacao por investimentos nao amortizadosProibicao de indenizacao por investimentos nao amortizados
Proibicao de indenizacao por investimentos nao amortizados
 

Reequilíbrios incompletos de contratos de concessão e PPP

  • 1. VERSÃO PRELIMINAR PARA DISCUSSÃO PUBLICADA EM 01/11/2015 Reequilíbrios incompletos de contratos de concessão e PPP: reequilíbrio econômico (que não caracteriza reequilíbrio financeiro) e reequilíbrio financeiro (que não caracteriza reequilíbrio econômico)1 Mauricio Portugal Ribeiro2 1. Introdução As leis e os contratos de concessão e PPP asseguram o direito das partes à preservação do equilíbrio econômico-financeiro desses contratos. Isso significa que, quando ocorrem eventos que impactam uma das partes, mas são risco de outra parte do contrato, a parte responsável por aquele risco deve compensar a parte que sofreu as consequências do evento. Essa compensação deveria colocar a parte atingida pelo evento (mas que não é responsável pelo risco da sua ocorrência) na condição econômica e financeira igual ou semelhante à que tinha antes da ocorrência do evento. 1 Gostaria de agradecer a Gabriela Engler Pinto pelas sugestões no conteúdo e na forma do presente texto. Eventuais erros e omissões são exclusivamente de minha responsabilidade. 2 Mauricio Portugal Ribeiro é advogado especializado na estruturação, licitação e regulação de contratos de Concessões e PPPs nos setores de infraestrutura, sócio do Portugal Ribeiro Advogados (mauricio@portugalribeiro.com.br), e autor, entre outros, dos livros “10 Anos da Lei de PPP, 20 Anos da Lei de Concessões”, publicado pela Revolução eBook, Rio de Janeiro, 2015, “Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos”, publicado pela Editora Atlas, São Paulo, em 2011 e “Comentários à Lei de PPP – fundamentos econômico-jurídicos”, publicado pela Malheiros Editores, São Paulo, 2011 (esse último em coautoria com Lucas Navarro Prado).
  • 2. Para isso, o contrato de concessão ou PPP estabelece parâmetros para definir o contrato em estado de equilíbrio econômico-financeiro, de maneira a facilitar a definição da compensação necessária para trazer o contrato ao seu estado de equilíbrio. Conforme explicarei a seguir, em várias situações entre nós, as regras sobre o reequilíbrio dos contratos e a forma como elas são aplicadas resultam em reequilibrar o contrato apenas economicamente (mas não financeiramente), ou apenas financeiramente (mas não economicamente). Isso significa que as regras e práticas criadas para recomposição do equilíbrio econômico- financeiro são insuficientes para dar completa eficácia à distribuição de riscos contratuais. Em outras palavras, a atribuição pelos contratos de concessão e PPP de riscos a uma das partes não necessariamente exime as outras partes de todas as consequências gravosas de tais eventos. Precisamos resolver isso se quisermos manter a credibilidade da distribuição de riscos contratual e os incentivos das partes para maximização da eficiência na execução dos contratos, que decorrem de uma alocação adequada de riscos, suportada por um sistema de compensações que coloque as partes afetadas por eventos que são riscos de outras partes em condições semelhantes às que tinham antes da ocorrência de tais eventos. Atualmente, a incompletude dos sistemas de equilíbrio econômico-financeiro sequer é notada pela nossa teoria do equilíbrio econômico-financeiro de contratos. Isso porque a teoria do equilíbrio econômico-financeiro de contratos tem sido até aqui parte da teoria jurídica. Raramente economistas ou financistas devotam atenção a esse tema. Os nossos juristas, em regra não tem formação econômica ou financeira e, por isso, focam-se nos aspectos formais do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, sem analisar os aspectos econômicos e financeiros do tema. É preciso, contudo, abordar esse tema para aperfeiçoar os nossos contratos de concessão e PPP. Esse artigo pretende ser uma contribuição nesse sentido. Seu objetivo é apontar – por meio de casos hipotéticos, mas semelhantes a situações reais – a incompletude econômica ou financeira que resulta de regras e práticas sobre equilíbrio de contratos de concessão e PPP não informadas por uma rigorosa reflexão econômica e financeira, e também, mostrar o caminho para que se evite os reequilíbrios incompletos. Antes, entretanto, de passar à argumentação, acho importante informar ao leitor que não me conhece que sou advogado de diversos concessionários em pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro, alteração e revisão de contratos de concessão e PPP e fui contratado diversas vezes por concessionários para emitir pareceres sobre esses temas. 2. Reequilíbrio econômico que não caracteriza reequilíbrio financeiro de contrato de concessão e PPP 2.1. Descrição de situação hipotética Suponha-se que um contrato de PPP para implantação dos túneis, aquisição e instalação de sistemas e de material rodante, e operação do serviço de transporte metroviário de passageiros de alta capacidade aloca ao Poder Concedente o risco geológico, isto é o risco
  • 3. de variação das condições geológicas em relação às descritas nos estudos anexados ao contrato de PPP. Imagine-se que ao longo da realização das obras iniciais desse projeto o concessionário detecte que as condições geológicas da área em que se realiza a perfuração do túnel são substancialmente diferentes daquelas descritas nos estudos anexados ao contrato de concessão ou PPP. Ao avançar na escavação do túnel detectou-se solo mole que requeria a utilização de diversos metros cúbicos de concreto para a sua estabilização antes da continuidade da obra de perfuração do túnel. Vamos supor que a ocorrência inesperada de solo mole cause um custo adicional à concessionária de R$200 milhões, que não cause atrasos na obra como um todo (o custo mencionado inclui as despesas adicionais necessárias para que a obra como um todo termine no prazo originalmente previsto), e que, no momento em que o solo mole foi detectado até o momento de término da obra, os financiadores da concessionária estavam avessos a aumentar sua exposição aos setores de infraestrutura, como, aliás, tem acontecido com praticamente todo setor financeiro no presente momento do país. Imagine-se, além disso, que o acionista da concessionária, no momento em que é detectado o solo mole, esteja sem liquidez adicional à necessária para fazer os aportes de capital já previstos no projeto, e assim permaneça até o momento de término da obra. Imagine-se, ademais, que, por ser empresa brasileira no setor de infraestrutura, o acionista da concessionária está sofrendo a mesma de dificuldade que a concessionária de obter financiamento. O contrato de PPP estabelece – como é comum entre nós – que o Poder Concedente pode escolher a forma de reequilibrar o contrato. O Poder Concedente, em vista das suas dificuldades fiscais atuais, e sabendo da crise econômico-financeira e das dificuldades para os usuários de arcarem nesse contexto com o aumento das tarifas, resolve reequilibrar o contrato por meio do aumento do seu prazo. Se o contrato estabelecer que o reequilíbrio é por plano de negócios ofertado pelo concessionário, será utilizada a planilha do plano de negócios para calcular o número de anos que deverão ser acrescidos ao prazo de concessão. Se o contrato for reequilibrado por fluxo de caixa marginal, será utilizada ou a taxa de desconto prevista no contrato ou a taxa estabelecida pela agência reguladora para tratar o valor do dinheiro no tempo para calcular o número de anos a ser acrescido ao contrato. Imagine-se que o Poder Concedente é rápido e 6 meses depois do término da remediação pela concessionária do solo mole, ele decide o pleito de reequilíbrio concedendo 5 anos adicionais à concessionária para exploração do projeto. A concessionária, contudo, traz ao processo a informação que, apesar dos cálculos do Poder Concedente estarem corretos, o aumento de prazo não equaciona a sua situação financeira de curto prazo.
  • 4. Se a concessionária não conseguir ou novo financiamento, ou o aporte de capital dos seus acionistas, ela não possuirá recursos para terminar as obras. Faltarão os R$200 milhões que tiveram que ser empregados para estabilizar o solo mole. Se a concessionária não conseguir equacionar essa situação, ela simplesmente quebrará faltando R$200 milhões para concluir uma obra. 2.2. Análise do caso Trata-se de caso em que, apesar do Poder Concedente ter realizado de forma diligente a recomposição do equilíbrio econômico do contrato, ele não realizou o reequilíbrio financeiro do contrato. O caso descrito dá a ver que a depender da forma de recomposição do equilíbrio escolhida pelo Poder Concedente – nesse caso o aumento de prazo do contrato – ele reequilibra o contrato economicamente, mas não financeiramente. Isso indica que é necessário pelo menos introduzir nos nossos contratos de concessão e PPP balizas para orientar o Poder Concedente na escolha da forma de reequilibrar o contrato. Isso porque o caso descrito deixa claro que a forma de reequilibrar o contrato não é neutra do ponto de vista econômico e financeiro, e, por isso, não deve ser considerada neutra do ponto de vista jurídico. Aliás, na minha opinião, a melhor forma de lidar com esse tema é exigir no contrato que as partes acordem sobre a melhor forma de equilíbrio econômico-financeiro. Isso porque como ela não é neutra econômica e financeiramente, a escolha do Poder Concedente nesse caso impacta as condições econômicas e financeiras do contrato e, por isso, conforme decorre do art. 58, §1°, da Lei 8.666/933 , a forma de reequilíbrio deveria ser decidida em consenso entre as partes. No caso descrito, o desequilíbrio financeiro causado pelo evento gravoso permaneceu intacto, levando a concessionária a correr inclusive o risco de quebra, com consequente atraso da entrada em operação do projeto, o que certamente prejudicará os usuários do serviço. A falta de liquidez da concessionária gerada pelo sobrecusto decorrente da necessidade de remediação do solo mole a deixou em uma situação em que provavelmente não conseguirá terminar a obra. Entre nós, é comum que o Poder Concedente escolha formas de reequilibrar o contrato que tenham efeito da perspectiva econômica (mantendo a taxa de referência de retorno do projeto), mas que não o reequilibrem integralmente da perspectiva financeira. É comum, além disso, em situações semelhantes à descrita acima, o concessionário obter financiamentos adicionais junto ao mercado financeiro para cobrir o caixa da concessionária. Esses financiamentos geralmente são realizados a taxas mais altas do que as estimadas originalmente, no plano de negócios do concessionário, e, por isso, aumentam o custo financeiro total do projeto e reduzem a taxa interna de retorno esperada do projeto para os acionistas da concessionária, o que não deveria ocorrer pois o evento gravoso que causou essa situação é risco do Poder Concedente. 3 “Art. 58. (...) § 1° As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.”
  • 5. Em outros casos, a concessionária sequer consegue novo financiamento, e, por isso, os seus acionistas terminam realizando aportes para cobrir o déficit criado pelo evento gravoso. Ao fazer o aporte para cobrir o evento gravoso que é de responsabilidade do Poder Concedente, o acionista está aumentando o montante de capital próprio no projeto.4 Como o capital próprio é o capital mais caro para a viabilização do projeto, isso aumenta o custo financeiro do projeto como um todo. Como, contudo, a taxa interna de retorno de referência a ser utilizada para reequilibrar o contrato supõe um nível ótimo de alavancagem (com menor uso de capital próprio em relação ao que o projeto terá depois do aporte do seu acionista para cobrir o evento gravoso), o acionista do concessionário perderá uma parte da rentabilidade do seu investimento no projeto por consequência da ocorrência de um evento gravoso que não é risco seu, o que, como mencionado acima, não deveria acontecer.5 2.3. O que deveria ter sido feito nesse caso para que o reequilíbrio fosse completo? O reequilíbrio seria completo se o Poder Concedente pagasse o valor de R$200 milhões a concessionária quando da detecção do solo mole, de acordo com o cronograma estabelecido entre as partes para remediar o evento. O ideal seria o Poder Concedente ir ressarcindo a concessionária, mês a mês, os custos adicionais que ela viesse a incorrer para remediar o solo mole. Isso evitaria a necessidade de financiamento adicional pela concessionária e/ou de aporte adicional de seus acionistas. Dessa forma, o contrato de PPP seria reequilibrado econômica e financeiramente, de maneira a colocar o concessionário na mesma condição econômica e financeira que ele tinha antes da ocorrência do evento gravoso. 3. Reequilíbrio financeiro que não caracteriza reequilíbrio econômico de contrato de concessão e PPP 3.1. Descrição de caso hipotético Imagine-se um contrato de PPP para construção de uma nova rodovia no qual o Poder Concedente ficou responsável por realizar as desapropriações. 4 Sobre isso vide o Capítulo XVII, do livro de minha autoria “Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos”, publicado pela Editora Atlas, São Paulo, em 2011. 5 Nesse caso, mesmo que o Poder Concedente reequilibre o contrato usando como referência a taxa interna de retorno constante do plano de negócios, ou a taxa de desconto do fluxo de caixa marginal, o acionista do concessionário terminará tendo uma perda econômica (não apenas financeira), que decorre do fato dele ter coberto o custo do evento gravoso com capital próprio. Mas isso é um outro problema dos nossos sistemas de reequilíbrio que tratei no item 6.3 do artigo de minha autoria “O que todo profissional de infraestrutura precisa saber sobre equilíbrio econômico-financeiro de concessões e PPPs (mas os nossos juristas ainda não sabem)”, publicado e disponível para download no link: http://pt.slideshare.net/portugalribeiro/o-que-todo-profissional-de-infraestrutura-precisa-saber-sobre- equilibrio-economico-financeiro-versao-publicada-na-internet-39170396.
  • 6. O contrato estabeleceu que, caso o Poder Concedente atrase, por qualquer motivo, a realização das desapropriações, ele pagará à concessionária, multa compensatória, para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, no valor de “x” reais por dia de atraso na disponibilização de cada um dos trechos, conforme cronograma de disponibilização dos trechos anexado ao contrato. Suponha-se que o prazo do contrato de PPP é de 30 anos contados da sua assinatura. Mas, sabendo da possibilidade de atraso da desapropriação e que o tempo estimado para a entrega das obras é de 5 anos, foi incluída regra no contrato de PPP que garante à concessionária ao menos 25 anos de prazo de operação se houver atraso na obra por eventos não imputáveis à concessionária. Imagine-se agora que a desapropriação atrase em diversos dos trechos por vários dias e isso atrase o início das obras e, portanto, o início da operação e cobrança de tarifas do projeto. O Poder Concedente, extremamente diligente nesse caso, paga, mensalmente, ao concessionário a multa compensatória, conforme previsto no contrato, pelo atraso na disponibilização dos trechos, de modo a minimizar as necessidades de financiamento do concessionário para cobrir os seus custos adicionais que decorrem do atraso do Poder Concedente na disponibilização das áreas. Como há cláusula contratual específica estabelecendo o pagamento da multa compensatória por atraso na disponibilização dos trechos pelo Poder Concedente – apesar do concessionário ter feito um pleito de reequilíbrio amplo, envolvendo todas as perdas que decorrem do atraso – a decisão da agência reguladora foi que só é devido pelo Poder Concedente à concessionária a multa compensatória prevista no contrato por atraso na disponibilização dos trechos. Vamos supor para efeito do presente caso que o valor da multa compensatória prevista no contrato, e paga pelo Poder Concedente na medida em que o atraso na disponibilização dos trechos se realizou, cobre os desencaixes de caixa que o concessionário teve que realizar para arcar com os custos adicionais da obra por consequência do atraso na disponibilização dos trechos pelo Poder Concedente. No entendimento da agência reguladora e do Poder Concedente, o atraso no início da operação, e, portanto, no início da percepção de receitas tarifárias pelo concessionário, é compensado pela garantia de prazo de 25 anos contados do início da operação do projeto. Ao olhar o plano de negócios do concessionário, nota-se, contudo, uma perda de rentabilidade do projeto (menor taxa interna de retorno de projeto que a estimada originalmente) por consequência do atraso no início da operação e da percepção de receitas tarifárias pelo concessionário. Essa perda não é compensada nem pelos pagamentos por atraso dimensionados para cobrir os desencaixes de caixa adicionais do concessionário, nem pela garantia de 25 anos de prazo de operação. 3.2. Análise do caso
  • 7. Trata-se de caso em que, apesar do Poder Concedente ter realizado de forma diligente a recomposição do equilíbrio financeiro do contrato, ele não realizou o reequilíbrio econômico do contrato. O pagamento pelo Poder Concedente ao concessionário mensalmente das multas pelo atraso na disponibilização dos trechos cobriu os custos adicionais que o concessionário teve por consequência disso. Por exemplo, os custos contínuos de administração da obra, que não param quando a obra é suspensa, os custos de manter maquinário e pessoal mobilizado e os custos que decorreram da reprogramação das frentes de ataque da obra. Isso significa que o Poder Concedente remediou o desequilíbrio financeiro, isso é o desencaixe adicional de caixa que o concessionário teve durante o período de realização das obras por consequência do atraso na disponibilização dos trechos, conforme previsto no contrato. Mas a garantia de manutenção de 25 anos de operação do projeto não é suficiente para compensar o concessionário do ponto de vista econômico pelas consequências do atraso na disponibilização dos trechos. Da perspectiva econômica, esse mecanismo tem o efeito para o concessionário de trocar um ano de operação no princípio do contrato, por um ano adicional de operação no final do contrato, 25 anos depois do início da operação. Ora, é óbvio, que da perspectiva econômica – supondo que as condições do contrato não se alterem em 25 anos6 – o valor de um ano de operação e de receitas no presente não é igual ao valor de um ano de receitas daqui a 25 anos. Mesmo sabendo-se que a tendência é que a demanda pelo serviço seja crescente, o mero tratamento do valor do dinheiro no tempo levará o concessionário a ter uma rentabilidade menor no projeto cada vez que, nesse contexto, seja adiado o início da operação dos serviços. 3.3. O que deveria ter sido feito nesse caso para que o reequilíbrio fosse completo? Supondo que o plano de negócios do concessionário está anexado ao contrato, o reequilíbrio seria completo se o Poder Concedente compensasse o concessionário de forma a, conforme parâmetros previstos no plano de negócios, trazer a taxa interna de retorno de referência para o mesmo valor previsto originalmente na proposta realizada pelos acionistas da concessionária na licitação.7 Dessa forma – além do reequilíbrio financeiro (que, nesse caso foi obtido pelo pagamento da multa compensatória prevista no contrato para o atraso na disponibilização dos trechos) – o concessionário seria reequilibrado economicamente, pois a taxa de rentabilidade de referência do projeto seria reestabelecida e o contrato trazido para condição econômica anterior à ocorrência do evento gravoso. 6 Na prática as condições de operação do contrato se alteram com o passar dos anos. É provável, por exemplo, que a demanda pelo serviço seja muito maior no final do contrato que no seu princípio. Mas mesmo essas receitas maiores que decorrem da demanda maior provavelmente não compensará a diferença de valor do dinheiro nos 25 de distância entre o ano de operação do contrato que foi suprimido pelo atraso na obra, e o ano que será acrescido ao final do contrato para repor essa perda. 7 Veja o procedimento para tanto nesse artigo de minha autoria citado na nota de rodapé n° 5 acima.
  • 8. 4. Conclusão A lei e os contratos administrativos garantem às partes o direito à manutenção do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Várias vezes, contudo, as regras contratuais e a prática em torno do equilíbrio econômico- financeiro resultam em reequilíbrios incompletos de contratos, concedendo às partes apenas o equilíbrio econômico (mas não o financeiro), ou apenas o equilíbrio financeiro (e não o econômico). Isso claramente é um descumprimento das garantias outorgadas às partes e precisa ser corrigido. O objetivo de um sistema de reequilíbrio que funcione adequadamente é garantir a efetividade da distribuição de riscos contratual, que, como cediço, é essencial para gerar os incentivos para execução eficiente dos contratos. O objetivo desse artigo foi apenas apontar o problema dos reequilíbrios incompletos e mostrar como esse problema pode ser resolvido.