1. Boletín Oficial Nº 19.222 Martes 4 de Mayo de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
SECCION ADMINISTRATIVA
D E C R E T O S/2010
DECRETO Nº 0.431/2010
Santiago del Estero, 14 de Abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 304-02-2010 y el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010; y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Culto solicita en su Programa 14 - "Refacción y Mantenimiento de Edificios del
Ministerio de Gobierno, Seguridad y Culto, ", en su Proyecto 01 - "Refacción y Mantenimiento de Edificios del Ministerio de
Gobierno, Seguridad y Culto", se cree la Obra 52 - "Construcción del Destacamento Policial Caminero en Palo Negro y Obras Viales
Complementarias";
Que lo requerido, permitirá concretar la realización de obras de infraestructura necesaria para completar la construcción del
Destacamento Policial - Puesto Caminero y Obra Vial Complementaria - Ruta Nacional Nº 34 de la Localidad de Palo Negro;
Que en consecuencia, es necesario implementar las modificaciones presupuestarias pertinentes, sin que ello implique incremento
en el Total de Gastos previstos en el presente Ejercicio, afectándose créditos de partidas específicas del Ministerio de Economía;
Que el presente Decreto se encuadra en lo dispuesto por el Artículo 9º de la Ley Nº 6974 - Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º. - Modifícase, el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010, de conformidad con el
detalle obrante en Planilla Anexa, que forma parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º. - El presente Decreto será también refrendado por el Señor Ministro de Gobierno, Seguridad y Culto.
Art. 3º. - Comuníquese, publíquese, dése al BOLETIN OFICIAL y archívese.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
C.P.N. Atilio Chara
Sr. José Emilio Neder
PLANILLA ANEXA Nº III, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 304 0210
Jur. / Progr Subprog Proyecto Activ- Partida Financia- Concepto Importe
Ent. Obra miento
11 14 00 01 52 421 22283 Construcción del Destacamento
C aminero Palo Negro y Obras
Viales Complementarias 1.500.263,00
12 28 00 01 51 421 22283 Obras a Determinar Fondo Federal
Solidario -1.500.263,00
PLANILLA ANEXA III - A, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 304-02-2010
DETALLE DE OBRAS
FINANCIAMIENTO: 22283 - FONDO FEDERAL SOLIDARIO
Las obras en el Anexo III son las siguientes:
JUR. PROG . SUBPR. PROY. OBRA FINANC. DENOM INACION M ODIF. EN
$
11 14 00 01 52 22283 Construcción del Destacamento Policial -
C aminero en P alo y O bras V iales
Complementarias 1.500.263
12 28 00 01 51 22283 Obras a Determinar - Fondo Federal Solidario -1.500.263
DECRETO Nº 0.435/2010
Santiago del Estero, 14 de Abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 220-13-2010 y el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010; y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Economía solicita en sus Acciones Centrales, expresión presupuestaria de fondos recepcionados en concepto
de Aportes del Tesoro Nacional (Resolución M.I. Nº 258/10), para ser afectado a Desequilibrios Financieros de la Municipalidad
2
2. Boletín Oficial Nº 19.222 Martes 4 de Mayo de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
de Villa Ojo de Agua;
Que lo expuesto, implica en el Total de Recursos y Gastos previstos para el presente Ejercicio;
Que el presente Decreto se encuadra en lo dispuesto por el Artículo 9º de la Ley Nº 6974 - Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º. - Transfiérese Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias - Ministerio de Interior, para la cobertura de Desequilibrio
Financieros de la Municipalidad de Villa Ojo de Agua, por un importe igual a $ 250.000 (Pesos: Doscientos Cincuenta Mil).
Art.2º.- Modifícase, el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010, de conformidad con el
detalle obrante en Planillas Anexas, que forman parte integrante del presente Decreto.
Art. 3º. - Comuníquese al Poder Legislativo, según lo dispuesto por el Artículo 9º, Apartado b) de la Ley Nº 6974 -
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010 y a todo aquel a quien corresponda, publíquese,
dése al BOLETIN OFICIAL y archívese.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
C.P.N. Atilio Chara
PLANILLA ANEXA Nº I, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 220 1310
TOTAL DE RECURSOS
CODIG O DETALLE JUR/ENT M ONTO EN TOTAL JUR/ENT.
PESOS EN PESOS
17231 APORTE DEL TESORO NACIONAL A M UNICIPIOS 12 250.000.00 250.000.00
TOTAL DE RECURSOS ADM INISTRACION CENTRAL Y PODERES 250.000.00 250.000.00
TOTAL DE RECURSOS 250.000.00 250.000.00
PLANILLA ANEXA Nº III, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 220 1310
Jur. / Progr Subprog Proyecto Activ- Partida Financia- Concepto Importe
Ent. Obra miento
12 01 00 00 01 572 17231 Otras Transferencias a Gobiernos
M unicipales 250.000.00
DECRETO Nº 0.436/2010
Santiago del Estero, 14 de Abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 221-13-2010 y el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010; y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Economía solicita en sus "Acciones Centrales", expresión presupuestaria de fondos recepcionados en concepto
de Aportes del Tesoro Nacional (Resolución M.I. Nº 250/10), para ser afectados a Desequilibrios Financieros;
Que lo expuesto, implica en el Total de Recursos y Gastos previstos para el presente Ejercicio;
Que el presente Decreto se encuadra en lo dispuesto por el Artículo 9º de la Ley Nº 6974 - Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º. - Modifícase, el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010, de conformidad con el
detalle obrante en Planillas Anexas, que forman parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º. - Comuníquese al Poder Legislativo, según lo dispuesto por el Artículo 9º, Apartado b) de la Ley Nº 6974 -
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010 y a todo a quien corresponda, publíquese, dése al
BOLETIN OFICIAL y archívese.
Dr. Gerardo Zamora
3
3. Boletín Oficial Nº 19.222 Martes 4 de Mayo de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
Sr. Elías Miguel Suárez
C.P.N. Atilio Chara
PLANILLA ANEXA Nº I, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 221 1310
TOTAL DE RECURSOS
CODIG O DETALLE JUR/ENT M ONTO EN TOTAL JUR/ENT.
PESOS EN PESOS
17239 APORTE DEL TESORO NACIONAL A M UNICIPIOS 00 2.500.000.00 2.500.000.00
TOTAL DE RENTAS G ENERALES 2.500.000.00 2.500.000.00
TOTAL DE RECURSOS 2.500.000.00 2.500.000.00
PLANILLA ANEX A Nº III, QUE FORM A PARTE DEL EX PEDIENTE Nro. 221 1310
Jur. / Progr Subprog Proyecto Activ- Partida Financia- Concepto Importe
Ent. Obra miento
12 26 00 00 01 514 10 Ayudas Sociales a Persoas 2.500.000.00
DECRETO Nº 0.437/2010
Santiago del Estero, 14 de Abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 399-14-2010 y el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010; y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Economía solicita incremento de créditos presupuestarias, financiados con Recursos Tesoro General de la
Provincia, destinados a la atención de gastos que se imputan en concepto de Ejercicios Vencidos;
Que lo peticionado, no implica incremento en el Total de Recursos y Gastos previstos para el presente Ejercicio, por afectarse a tales
fines, partidas específicas existentes en dicha Jurisdicción;
Que el presente Decreto se encuadra en lo dispuesto por el Artículo 9º de la Ley Nº 6974 - Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º. - Modifícase, el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010, de conformidad con el
detalle obrante en Planilla Anexa, que forma parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º. - Comuníquese, publíquese, dése al BOLETIN OFICIAL y archívese.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
C.P.N. Atilio Chara
PLANILLA ANEXA Nº III, QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE Nro. 399 1410
Jur. / Progr Subprog Proyecto Activ- Partida Financia- Concepto Importe
Ent. Obra miento
12 26 00 00 01 299 10 Otros Bienes de Consumo Varios -1.500.000.00
40 99 00 00 02 299 10 Otros Bienes de Consumo Varios 1.500.000.00
DECRETO Nº 0.451/2010 NESTOR FABIAN JORGE, D.N.I. Nº adjuntando constancia de distancia y
Santiago del Estero, 16 de Abril de 16.771.631, Maestro de Grado Interino fotocopia del título;
2010.- de la Escuela Nº 160 "Dr. Ernesto Que a fs. 07 Estadística Educativa
Ref.: Expediente Nº 2.356/36-1/07 y Gerez", Categoría 1º, Grupo "A", informa que el recurrente, registra el
Glosados Expediente 59-36-09; Jornada Simple, de la Localidad de título de Bachiller con orientación
Expediente 74-36-09; Expediente Suncho Corral, Departamento Ibarra; y pedagógica, bajo el Nº 40.976, Folio
283-36-09; Expediente 256-36-09; CONSIDERANDO: 181, Libro 5º, de fecha 23 de Agosto de
Expediente 313-36-09 y Expediente Que a fs. 1 a 4 obra nota presentada 1986 y registrado el 23/12/1987;
1.250-58-09.- por el Sr. Néstor Fabián Jorge, Maestro Que de fs. 09 obra nómina de
VISTO: el Expediente de la referencia de Grado Interino de la Escuela Nº 160, Certificados otorgados por el I.F.D. Nº
por la cual se tramita sumario mediante la cual solicita el pago de la 14, elevado por la Jefatura de Sumarios
administrativo en forma contra el Sr. bonificación de transporte y título, del Consejo General de Educación;
4
4. Boletín Oficial Nº 19.222 Martes 4 de Mayo de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
Que a fs. 10, la Junta de Calificaciones certificado analítico; datos de la Ley 2.630, del Estatuto del
y Clasificaciones de Niveles Inicial, Que de fs. 39/41 se adjunta fojas de Docente", sanción prevista en el Art.
Primario, Especial y Adultos, servicios y a fs. 42, formulación de 28.2, inc. "i" de la Ley 2.630 Estatuto
dictaminan que teniendo en cuenta los cargos; del Docente, por su artículo tercero,
informes producidos por Estadística Que de fs. 48 obra Cédula de remitir la presente a la División Delitos
Educativa y del Instituto de Formación Notificación, sobre la formulación de Económicos de la Provincia de Santiago
Docente Nº 14, se presume que el cargos; del Estero, a fin de proceder a su
Título presentado por el Sr. Jorge, es Que de fs. 53/54, obra conclusión de clas ificació n p en a l s i as í
apócrifo; las actuaciones sumariales producidas; correspondiere;
Que a fs. 12 Asesoría Legal del Que a fs. 56 a 57, el Tribunal de Que a fs. 62 y 63, obra Resolución Nº
Consejo General de Educación, informa Disciplina por dictamen de fecha 30 de 166 de fecha 13 de Enero de 2009, del
que en virtud de lo establecido por el Octubre de 2008, determina que el Sr. Consejo General de Educación, por la
Artículo 11 del Reglamento Unico de Néstor Fabián Jorge, D.N.I. Nº cual en su artículo primero, convalida
Sumarios, corresponde el dictado del 17.771.631, Maestro de Grado Interino en todas sus partes, la Resolución
acto administrativo por el cual se de la Escuela Nº 160, de la Localidad 4.896, de fecha 17 de Diciembre de
ordene la instrucción de Sumario de Suncho Corral, Departamento 2008, emanada de la Dirección General
Administrativo en contra del Docente Ibarra, ha incurrido en falta grave de Nivel Primario, por la cual se Aplica
Néstor Fabián Jorge, D.N.I. Nº probada en el presente sumario la Sanción de EXONERACION al Sr.
16.771.631; administrativo, encuadrando su Néstor Fabián Jorge, D.N.I. Nº
Que a fs. 16 se adjunta Resolución Nº conducta en el Art. 29, inciso 1 17.771.631, Maestro de Grado,
670 de fecha 25 de Febrero de 2008, " T r a ns gre s ión dolos a de la Interino, de la Escuela Nº 160, de la
emitida por la Dirección General de Constitución, de la Ley, reglamentos y Localidad de Suncho Corral,
Nivel Primario, por la cual en su los delitos de carácter criminal", inciso Departamento Ibarra, por haber
artículo primero resuelve: Instruir 4, "Las falsedades e inexactitudes en incurrido en falta grave probada en el
Sumario Administrativo contar el Sr. los datos, de la Ley 2.630, Estatuto del presente sumario administrativo,
Néstor Fabián Jorge, D.N.I. Nº Docente": aplicar al docente Néstor encuadrando su conducta en el Artículo
16.771.631, Maestro de Grado Interino Fabián Jorge, D.N.I. Nº 17.771.631, 29,inc. 1 "Transgresión dolosa de la
de la Escuela Nº 160, por el supuesto Maestro de Grado Interino de la Constitución, de la Ley, Reglamentos y
Título de Profesor para la Enseñanza Escuela Nº 160, de la Localidad de los delitos de carácter criminal", inc. 4
Primaria Apócrifo, presentado en la Suncho Corral, Departamento Ibarra, la "Las falsedades e inexactitudes en los
tramitación de referencia y obrante en sanción prevista en el Art. 28.2, inc. "i" datos, de la Ley 2.630, Estatuto del
su legajo, de la Junta de Calificaciones de la Ley 2.630 del Estatuto del Docente", sanción prevista en el Art.
y Clasificaciones. Girar a la oficina de Docente: EXONERACION. Elevar a la 28º 2 (falta grave), inc. "i" de la Ley
Sumarios para la aplicación del Art. 12º División Delitos Económicos de la 2.630, por su artículo segundo
del Reglamento Unico de Sumarios; Provincia; determinar que la Sanción de
Que por Resolución Nº 1.875 de fecha Que a fs. 59, Asesoría Legal del Exoneración, dispuesta
28 de Febrero de 2008, a fs. 17, Consejo General de Educación, informa precedentemente, se hace extensiva
emanada del Consejo General de que el procedimiento sumarial se ha para todos los cargos que posee en el
Educación, se designa Instructora apegado al Reglamento Unico de área educativa el Sr. NESTOR
Sumariante a la Señora Hilda Reynoso Sumarios, por lo que solicita al dictado FABIAN JORGE, D.N.I. Nº
de Sain, Supervisora Escolar de Nivel del Acto Administrativo disciplinario 17.771.631;
Primario y como Secretaria de conforme criterios sustentado por la Que a fs. 69 obra Cédula de
Actuaciones a la Dra. Carolina Rivero, Instrucción designada y el Tribunal de N o t i f i c a ció n de l o s A c t o s
Asesora Legal del Consejo General de Disciplina; Administrativos, diligenciados con
Educación; Que a fs. 60 a 61, se adjunta fecha 15 de Enero de 2009;
Que de fs. 19 obra vista inicial del Resolución 4.896 de fecha 17 de Que a fs. 75/76, se interponiendo
Tribunal de Disciplina, informando los Diciembre de 2008, emanada de la formal reclamo administrativo, contra
antecedentes disciplinarios del Docente; Dirección General de Nivel Primario, el procedimiento administrativo
Que de fs. 23/26 se adjunta Cédula de por la cual resuelve aplicar la sanción sumarial;
Notificación del Inicio de las de EXONERACION, al Sr. Néstor Que a fs. 81, Asesoría Legal del
actuaciones; Fabián Jorge, D.N.I. Nº 17.771.631, Consejo General de Educación,
Que a fs. 27 se adjunta Declaración Maestro de Grado Interino de la dictamina se rechace por improcedente
Indagatoria al Docente sumariado; Escuela Nº 160, de la Localidad de el reclamo administrativo interpuesto
Que de fs. 29 obra Cédula de Suncho Corral, Departamento Ibarra, por el Sr. Néstor Fabián Jorge, en
Notificación, para ampliación de por haber incurrido en falta grave, contra de las Resoluciones Nº 4.986/08
indagatoria; probado en el presente sumario de la Dirección de Nivel Primario y su
Que a fs. 30 se adjunta Ampliación de administrativo, encuadrando su convalidatoria, Resolución Nº 166/09
Indagatoria del Sr. Néstor Jorge; conducta en el Art. 29, inciso 1 del Consejo General de Educación;
Que a fs. 38 obra nueva ampliación de "Transgresión Dolosa d e la Que de fs. 82/83, obra Resolución Nº
declaración voluntaria del Docente, por Constitución, de la Ley, Reglamentos y 774, de fecha 18 de Febrero de 2009
la cual se considera responsable de la los delitos de carácter criminal", inc. 4 del Consejo General de Educación, por
presentación de la fotocopia de "Las falsedades e inexactitudes en los la que en su artículo primero rechaza
5
5. Boletín Oficial Nº 19.222 Martes 4 de Mayo de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
por improcedente, el Reclamo recurrida se encuentra firme y en Sr. Elías Miguel Suárez
Administrativo interpuesto por el Sr. consecuencia de ello también se Dra. María Fernanda Gómez
Néstor Fabián Jorge, D.N.I. Nº encuentran firmes la Resolución Nº Macedo
1 6 . 7 7 1 . 6 3 1 , en c o n t r a d e l 4.896/08 de la Dirección General de
procedimiento administrativo sumarial Nivel Primario y su homologatoria DECRETO Nº 0.452/2010
sustanciado en su contra y de la Resolución Nº 166/09 del Consejo Santiago del Estero, 16 de Abril de
Resolución Nº 4.896/08, de la General de Educación que aplica la 2010.-
Dirección General de Nivel Primario, sanción de EXONERACION, la que V IST O : E l E x p e d i e n t e Nº
convalidada por la Resolución Nº atento a la sanción expulsiva aplicada y 1093-58-2005 y Glosados,
166/09 del Consejo General de a lo establecido por el artículo 160, 1103-36-2008, elevados por el Consejo
Educación, por las que se le aplicó al inciso 15 de la Constitución Provincial General de Educación, solicitando la
mismo la sanción de Exoneración. Por corresponde el dictado del Decreto que Homologación de la Resolución Nº
su artículo segundo, se giran las homologue las mismas; 4978 de fecha 30 de Septiembre de
actuaciones a Jefatura de Sumarios del Que de fs. 140 a 143, se adjuntan 2009, emanada del Consejo General de
Consejo General de Educación, a los presentaciones, en original y copias, Educación, por la cual se tramita el
fines de su comunicación y elevada por el Dr. Ricardo Carbonel; reclamo de la Caja Complementaria de
notificación; Que a fs. 146, Asesoría Legal del Previsión para la Actividad Docente; y
Que a fs. 87 a 92, se adjuntan Ministerio de Educación, expresa: CONSIDERANDO:
Notificaciones de dichos Actos "atento a lo dictaminado oportunamente Que a fs. 05/08 obra Cedula de
Administrativos diligenciados; (fs. 124), y al Dictamen Definitivo Nº Notificación remitida por la Caja
Que a fs. 107/108, obra Reclamo 1.166/09 de Fiscalía de Estado, Complementaria de Previsión para la
Administrativo interpuesto en contra el corresponde el dictado del acto Actividad Docente, informando que se
procedimiento Administrativo Sumarial administrativo pertinente en el sentido adeuda a la misma la suma de $
y a impugnar la Resolución Nº 774/09 aconsejado"; 168.052,92, en concepto de pago por
emanada del Consejo General de Por ello, fuera de término en los períodos
Educación; El Señor Gobernador de la Provincia detallados en resumen adjunto;
Que a fs. 119 Jefatura de Sumarios del DECRETA: Que a fs. 51 obra nota elevada por la
Consejo General de Educación, alega Art. 1º - Homológase en todas sus Gerencia de Recaudación y Control de
que dada la gravedad de la medida partes la Resolución Nº 166, de fecha la Caja Complementaria de Previsión
disciplinaria, corresponde se 13 de Enero de 2009, emanada del para la Actividad Docente, informando
perfeccione mediante el dictado del Consejo General de Educación, la que mediante Cedula, el valor de la deuda es
Decreto homologatorio, debiéndose convalida en todas sus partes la de $ 121.360,73 y su vencimiento el
elevar el expediente al Poder Ejecutivo; Resolución Nº 4.896 de fecha 17 de 31-07-2006;
Que a fs. 124 Asesoría Legal del Diciembre de 2009, de la Dirección Que el Departamento Tributario de la
Ministerio de Educación, expresa que General de Nivel Primario, por la cual Contaduría General de la Provincia,
coincide en su totalidad con lo se ap lica la sanción de mediante Dictamen de fecha 27 de Julio
dictaminado por Jefatura de Sumarios EXONERACION, al Sr. NESTOR de 2006, expresa que la suma en
del Consejo General de Educación, por FABIAN JORGE, D.N.I. Nº concepto de intereses es de $
lo que no encuentra objeción legal para 17.771.631, Maestro de Grado Interino 120.789,26, dejando establecido que la
proceder a la Homologación solicitada, de la Escuela Nº 160, de la localidad de revisión la deberá efectuar el Servicio
previa intervención de Fiscalía de Suncho Corral, Departamento Ibarra, de Contabilidad Financiera de la
Estado; por haber incurrido en falta grave Contaduría General de la Provincia, por
Que a fs. 129, Fiscalía de Estado, por probada en el presente sumario tratarse de intereses por mora;
Dictamen Nº 1.166, de fecha 12 de administrativo, encuadrando su Que la misma autoriza el pago de la
Agosto de 2009, pronuncia….. conducta en el Art. 29, inciso 1 suma de $ 125.003,53 (PESOS
"analizada la presentación formulada en " T r a ns gres ión dolos a de la CIENTO VEINTICINCO MIL TRES
autos, si bien se advierte que dicha Constitución, de la Ley, Reglamentos y CON CINCUENTA Y TRES
presentación denominada como los delitos de carácter criminal", inc. 4 CENTAVOS), a favor de la Caja
mantener reclamo administrativo”, no "las falsedades e inexactitudes en los Complementaria de Previsión para la
está prevista legalmente y atento al datos", de la Ley 2.630 del Estatuto del Actividad Docente, en concepto de
informalismo en sede administrativa, el Docente; sanción prevista en el Art. intereses resarcitorios por mora
mismo podría asimilarse al Recurso 28.2 inc. "i" de la Ley 2.630 del incurrida en el pago de los aportes que
Jerárquico conforme a la etapa que Estatuto del Docente; por su artículo se deducen de las remuneraciones de
transita el trámite. Sin perjuicio de ello tercero se remite a la división Delitos docentes transferidos del orden
no se puede soslayar el incumplimiento Económicos de la Provincia, a fin de nacional, correspondiente al período
de lo previsto en el artículo 10 y c.c. de proceder a su calificación penal si así comprendido entre los meses de
la Ley 2.296 referida a la presentación correspondiere. noviembre de 1997 hasta marzo de
de poderes que acrediten la Art. 2º - Comuníquese, publíquese, 2005, tal como lo determina la
representación que invoca el notifíquese, dése al BOLETIN Resolución Nº 4.785 de fecha 13 de
profesional gestionante en autos, OFICIAL, y cúrsese a los organismos febrero de 2007 emitida por el Consejo
requisito este que no fue subsanado por pertinentes, a sus efectos. de Administración de la Caja
el mismo, por lo que la Resolución Dr. Gerardo Zamora Complementaria;
6
6. Boletín Oficial Nº 19.222 Martes 4 de Mayo de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
Que de fs. 91/94 se adjunta Resolución mediante Dictamen Nº 0.118 de fecha Previsión para la Actividad Docente, en
Nº 4785 de fecha 13 de febrero de 2007 30 de Enero de 2009, considera que concepto de intereses resarcitorios por
del Consejo de Administración de la deben arbitrarse los medios necesarios mora incurrida en el pago de los aportes
Caja Complementaria, que determina la y la afectación de la partida que se deducen de las remuneraciones
deuda en concepto de aportes impagos presupuestaria correspondiente a los de docentes transferidos del orden
e intereses en $ 125.003,53 (Pesos: fines de proceder a la cancelación total nacional correspondientes al período
Ciento Veinticinco mil tres con de la deuda contraída por la no comprendido entre los meses de
cincuenta y tres centavos), obrando transferencia de los fondos retenidos en Noviembre de 1997 hasta Marzo de
Resumen detallando los períodos su oportunidad, evitando de esta 2005, tal y como se determina en
abonados fuera de término (noviembre manera la generación de mayores Resolución Nº 4785 de fecha 13 de
de 1997, hasta marzo de 2005), en intereses y gastos a la Hacienda Pública Febrero de 2007, emitida por el
concepto de intereses resarcitorios por Provincial. Corresponde además que Consejo de Administración de la Caja
mora incurrida; Tesorería de la Provincia informe al Complementaria, en un todo y de
Que a fs. 108 y 125, obra intervención respecto, los motivos legales de la falta acuerdo a los considerandos que
d e l D e p a r t a m e n t o de pago en tiempo y forma de los anteceden.-
Tributario-Contaduría General de la aportes docentes al Organismo que Art. 2º.- Impútese el gasto a la
Provincia, mediante dictamen, corresponde, en su función de Organo Jurisdicción 40 Obligaciones a cargo
considera pertinente, y para no dilatar de Retención de tales conceptos. del Tesoro - Partida 299 Otros Bienes
más el tramite, cancelar el saldo Toda vez que tal proceder genera un de Consumo Varios.-
reclamado o sea la suma de $ perjuicio al erario provincial, Art. 3º.- Déjese constancia de la
125.003,53; correspondiendo entonces determinar necesidad de determinar los
Que a fs. 187 obra intervención del las res ponsabilidades de los responsables de que las retenciones no
Departamento de Auditoria del Funcionarios a cargo, fueran depositadas en tiempo y forma,
Tribunal de Cuentas de la Provincia, Que a fs. 198 obra intervención del Jefe generando perjuicio al erario
elevando informe de la Auditoria Fiscal, del Servicios Contabilidad del provincial.-
expresando….“el reclamo de los Presupuesto de Contaduría de la Art. 4º.- Comuníquese, publíquese,
intereses calculados en virtud de la Provincia, informando que el gasto que notifíquese, dése al BOLETIN
Resolución Nº 4.785, que la auditoria demande la presente gestión deberá ser OFICIAL y cursese a los Organismos
a ct ua nt e considera fuer on imputada a la Jurisdicción 40 - pertinentes, a sus efectos.-
correctamente practicadas, procedería a Obligaciones a cargo del Tesoro - Dr. Gerardo Zamora
dársele curso", en el mismo sugiere la Partida 299 "Otros Bienes de Consumo Sr. Elías Miguel Suárez
determinación de los responsables de Varios"; Dra. María Fernanda Gómez
que tales retenciones no sean Que a fs. 199 obra intervención de la Macedo
depositadas como se indico generando Sub-Contadora General de la Provincia,
intereses moratorios causando solicitando se dicte Resolución que DECRETO Nº 0.453/2010
perjuicios económicos a la Provincia Autorice el pago en consideración al Santiago del Estero, 16 de Abril de
p or el impor t e r eclamado origen de la Deuda; 2010.-
correspondiendo la formulación del Que a fs. 215 la Dirección General de VISTO: el Expediente 1.227 - Código
cargo respectivo; Administración del Ministerio de 031 - Año 2009 de la Administración
Que el Contador Fiscal General de la Educación eleva informe y realiza Provincial de Recursos Hídricos; y
Sala II Nominación, comparte informe observaciones, solicitando al Consejo CONSIDERANDO:
con el Dpto. de Auditoria destacando la General de Educación el dictado de Que por Decreto Nº 1.674 de fecha 27
falta de transparencia de los importes Resolución que apruebe y autorice el de Noviembre de 2009, se aprueba la
retenidos al personal en el plazo pago corresponde; Documentación Técnica y se autoriza al
correspondiente, genera perjuicio al Que Asesoría Legal del Ministerio de llamado a Licitación Pública para la
erario provincial, por lo que aconsejan Educación, a fs. 227 solicita la Ejecución de la Obra:
determinar las presuntas Homologación de la Resolución Nº "REMODELACION CANAL DE LA
responsabilidades; 4978 de fecha 30 de Septiembre de PATRIA, TRAMO: POZO DEL
Que a fs. 189 obra Dictamen Nº 515 de 2009, emanada del Consejo General de CASTAÑO - VILLA BRANA, ubicada
fecha 12 de Diciembre de 2008 de la Educación; en el Departamento Moreno", con un
Sala de Segunda Nominación del Por ello, Presupuesto Oficial de $ 1.177.883,39
Tribunal de Cuentas de la Provincia, El Señor Gobernador de la Provincia y un plazo de ejecución de 120 (ciento
compartiendo criterio emitido por DECRETA: veinte) días corridos a partir del acta de
Departamento de Auditoria del Art. 1º.- Homólogase en todas sus replanteo;
Tribunal de Cuentas, estimando partes la Resolución Nº 4978 de fecha Que se realizó la Apertura de Sobres Nº
pertinente el pago del monto fijado en 30 de Septiembre de 2009, emanada del 1, el día 28 de Diciembre de 2009, con
l a R e s o l u ció n d e l a C a ja Consejo General de Educación, la cual la presentación de dos oferentes: la
Comp lement a r ia , a co n s ejando Autoriza el pago de la Suma de $ firma EL FUNDADOR S.R.L., que en
efectivizar a la mayor brevedad a fin de 125.003,53 (PESOS: CIENTO principio cumple con los requisitos
evitar su incremento por la generación VEINTICINCO MIL TRES CON exigidos en los Pliegos y con el Sellado
de nuevos intereses; CINCUENTA Y TRES CENTAVOS), de Ley y la Empresa LO BRUNO
Que a fs. 190, Fiscalía de Estado, a favor de la Caja Complementaria de ESTRUCTURAS S.A., que cumple con
7
7. Boletín Oficial Nº 19.222 Martes 4 de Mayo de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
los requisitos con la sola observación Que asimismo toma conocimiento Ochocientos Sesenta con 89/100);
de la carencia de documentación por lo Fiscalía de Estado y concluye en su Que de fs. 7 a 334 obra documentación
que se otorga un plazo para su Dictamen final Nº 393 de fecha 8 de técnica que contiene, memoria
cumplimiento; Marzo de 2010 que: "habiéndose descriptiva, documentación gráfica,
A continuación se procede a la apertura realizado el estudio de las memoria de cálculo, cálculo estructural,
de los Sobres Nº 2 que contienen las actuaciones esta Fiscalía de Estado planilla de carpintería, plan de trabajo,
ofertas económicas, por lo que la firma co nsidera que s e ha dado pliego de bases y condiciones generales,
EL FUNDADOR S.R.L. eleva una cumplimiento con las normas pliego de condiciones particulares,
cotización que asciende a la suma de $ a p licables al procedimien t o pliego de especificaciones técnicas
1.381.505,12, que representa un 17% licitatorio, no surgiendo en generales y particulares;
en más del Presupuesto Oficial y la consecuencia objeción legal que Que de fs. 340 a fs. 504 se adjunta
segunda oferente, la Empresa LO formular a la continuidad del presente manual operativo del PROMER,
BRUNO ESTRUCTURAS S.A. trámite y en su mérito adjudicar a la Convenio de Préstamo BIRF
presenta una oferta de $ 1.402.885,25 Empresa EL FUNDADOR S.R.L., por 73583-AR-PROMER, Resolución del
que significa un 19,10% por sobre el la suma de $ 1.381.505,12"; CFE Nº 51/08 y sus anexos,
presupuesto antes mencionado; Por ello, y conforme a la Ley Nº 2.092 Resolución Nº 1.207/08 del Ministerio
Que por Resolución Nº 06 del 13 de y Decreto 0.77/09; de Educación de la Nación que otorgan
Enero de 2010 de la Administración El Señor Gobernador de la Provincia el marco normativo que rige el
Provincial de Recursos Hídricos, se DECRETA: programa para la ejecución de la obra;
d esigna a la C o mis ió n d e Art. 1º - Adjudícase la Ejecución de la Que a fs. 505 obra Formulario 01 por
Preadjudicación de la Licitación Obra: "REMODELACION CANAL la suma de $ 918.860,89 (Pesos
Pública, encargada de evaluar el DE LA PATRIA, TRAMO: POZO N ovec ie nt o s D i e c i o c h o Mi l
procedimiento; DEL CASTAÑO - VILLA BRANA, Ochocientos Sesenta con 89/100);
Que la precitada Comisión de ubicada en el Departamento Moreno", Que a fs. 508, 509 y fs. 511 obra
Preadjudicación, como resultado del a la Empresa EL FUNDADOR S.R.L., Dictamen Contable y Legal
análisis de todas las ofertas, verificando por la suma de $ 1.381.505,12 (Pesos respectivamente;
que las Empresas no registran Un Millón Trescientos Ochenta y Un Que a fs. 514 obra dictamen de la
antecedentes en el Registro de Penas y Mil Quinientos Cinco con Doce Comisión de Estudio de la Sala de 2ª
Sanciones, y no habiendo otras Centavos), y con un plazo de ejecución Nominación del Tribunal de Cuentas,
observaciones, y concluye que ambas de 120 (ciento veinte) días corridos a formulando una serie de observaciones
empresas cumplen con los parámetros partir del primer replanteo, de acuerdo las cuales deberán subsanarse mediante
requeridos, por lo tanto sugiere la a las consideraciones precedentes. una circular sin consulta;
adjudicación de la obra a la firma EL Art. 2º - Autorizar al Sr. Secretario del Que a fs. 515, 516 obra Dictamen de la
FUNDADOR S.R.L. por la suma de $ Agua a la suscripción del contrato Sala de 2º Nominación del Tribunal de
1.381.505,12, por ser el menor precio respectivo. Cuentas informando que comparte lo
cotizado y el más conveniente a los Art. 3º - Registrar, comunicar, dése al manifestado por la Comisión de
intereses del Estado Provincial; BOLETIN OFICIAL y archivar. Estudio;
Que interviene la Dirección de Asuntos Dr. Gerardo Zamora Que a fs. 527 obra circular sin consulta
Jurídicos de la Secretaría del Agua, que Sr. Elías Miguel Suárez y Anexo A;
dictamina: "que habiendo transitado el Ing. Abel Enrique Tévez Que a fs. 533 obra intervención de
proceso licitatorio dentro del marco Jefatura de Gabinete en cumplimiento
legal correspondiente, realizadas las DECRETO Nº 0.455/2010 de la Resolución Nº 1.268/2007;
debidas publicaciones, asegurando de Santiago del Estero, 16 de Abril de Que a fs. 539, 540 interviene
esta forma la igualdad de los 2010.- nuevamente el Tribunal de Cuentas, en
oferentes se sugiere el dictado del Ref.: Expediente Nº 1.809/27/2009.- el que informa que se consideran
acto administrativo pertinente, VISTO: el Expediente de la referencia subsanadas las observaciones faltando
compartiendo el criterio de la mediante el cual se tramita la glosar solamente la Proyección
Comisión de Preadjudicación de la aprobación de la documentación técnica Presupuestaria y el informe de la
adjudicación de la obra a la firma EL de la Obra: "REFACCION Y Dirección General de Presupuesto;
FUNDADOR S.R.L., por la suma de $ CONSTRUCCION DE LA ESCUELA Que a fs. 541 Fiscalía de Estado, por
1.381.505,12"; Nº 501 de la Localidad de La Nena, Dictamen Nº 554 de fecha 07/04/2010,
Que el Tribunal de Cuentas en su Departamento Taboada, de la Provincia estima que luego del cumplimiento de
Dictamen Nº 34/10 concluye: "se de Santiago del Estero, dentro del lo requerido por el Tribunal de Cuentas
expide la Comisión de Estudio en marco del PROMER; y se podrá emitir el acto administrativo a
igual sentido que la Comisión de CONSIDERANDO: los fines de la Aprobación de la
Preadjudicación, considerando Que a fs. 4, 5 obra copia de nota de la Documentación Técnica y el llamado
conveniente preadjudicar la ejecución Dirección de Infraestructura de la correspondiente a Licitación Pública;
de la obra de referencia a la Empresa Nación, en la cual otorga el apto Que a fs. 548 obra Proyección de
EL FUNDADOR S.R.L., por un monto técnico a la documentación técnica Ejecución de Presupuesto;
total de Pesos Un Millón Trescientos correspondiente a la citada obra con un Que a fs. 549 interviene la Dirección
Ochenta y Un Mil Quinientos Cinco Presupuesto Oficial de $ 918.860,89 General de Presupuesto e informa sobre
con Doce Centavos"; (Pesos Novecientos Dieciocho Mil la previsión presupuestaria efectuada
8
8. Boletín Oficial Nº 19.222 Martes 4 de Mayo de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
por la suma de $ 1.090.679 para el marco del Programa de Refacción El Señor Gobernador de la Provincia
Ejercicio 2010; Integral de Edificios de Educación DECRETA:
Que a fs. 556 obra parte de imputación Técnico Profesional"; y Art. 1º - Apruébase la Documentación
y reajuste preventivo de Contaduría CONSIDERANDO: Técnica de la Licitación Pública y
General de la Provincia por la suma de Que a fs. 5 y 7 obra copia de nota de la Escrit a Nº 02 / 2 0 0 9 INET
$ 961.951,30; Dirección Ejecutiva del Instituto correspondient e a la O b r a :
Por ello, Nacional de Educación Tecnológica, en "ALBERGUE ESTUDIANTIL DEL
El Señor Gobernador de la Provincia la cual otorga el apto técnico a la COLEGIO AGROTECNICO DE
DECRETA: Documentación Técnica FRIAS", de la Ciudad de Frías,
Art. 1º - Apruébase la Documentación correspondiente a la Construcción del Departamento Choya de la Provincia de
Técnica de la Licitación Pública y Albergue en la Escuela Agrotécnica de Santiago del Estero, dentro del marco
Escrita Nº 05/2009 PROMER la Ciudad de Frías, con un Presupuesto del Programa de Refacción Integral de
co r resp ondiente a la O b r a : Oficial de $ 1.199.229,07; Edificios de Educación Técnico
"REFACCION Y CONSTRUCCION Que de fs. 9 a fs. 216 obra Profesional, con un Presupuesto Oficial
DE LA ESCUELA Nº 501 "JORGE Documentación Técnica que contiene: de $ 1.199.229,07 (Pesos Un Millón
W. ABALOS", de la Localidad de La Pliego de Condiciones Generales, Ciento Noventa y Nueve Mil
Nena, Departamento Taboada de la Pliego de Condiciones Particulares, Doscientos Veintinueve con 07/100), y
Provincia de Santiago del Estero, dentro Pliego de Especificaciones Técnicas autorízase al Ministerio de Educación
del Marco del PROMER, con un Particulares, Memoria Descriptiva y de la Provincia a realizar el llamado a
presupuesto oficial de $ 918.860,89 Técnica; Licitación Pública Nº 02/2009 INET,
(Pesos Novecientos Dieciocho Mil Que de fs. 223 a fs. 235 obra Convenio fijando fecha de Apertura e integrantes
Ochocientos Sesenta con 89/100), y MECyT Nº 880/05, Resolución del de la Comisión de Preadjudicación,
autorízase al Ministerio de Educación CFE Nº 51/08 y sus anexos, todo de acuerdo al Pliego de
de la Provincia a realizar el llamado a Resolución Nº 369/09 que otorgan el Condiciones Generales, Pliego de
Licitación Pública y Escrita Nº marco normativo que rige el programa Condiciones Particulares, Pliego de
05/2009, PROMER, fijando fecha de para la ejecución de la obra; Especificaciones Técnicas Particulares,
apertura e integrantes de la Comisión Que a fs. 241 interviene la Dirección Memoria Descriptiva y Técnica, en un
de Preadjudicación, todo de acuerdo al General de Presupuesto e informa sobre todo y de acuerdo a los considerandos
Pliego de Condiciones Generales, la previsión presupuestaria efectuada que anteceden.
Pliego de Condiciones Particulares, por la suma de $ 902.195,00 para el Art. 2º - El gasto que demande el
Pliego de Especificaciones Técnicas Ejercicio 2010 y señala que deberá cumplimiento del presente Decreto se
Particulares, Memoria Descriptiva y solicitarse el crédito correspondiente imputará a la Jurisdicción 16 -
Técnica, en un todo y de acuerdo a los para el Año 2011; Ministerio de Educación - Programa 11
considerandos que anteceden. Que a fs. 245 obra comprobante Nº - Subprograma 0 - Proyecto 06 - Obra
Art. 2º - El gasto que demande el 1.734 de Reintegro de Fondos por la 54 - Partida 421 - Trabajos Públicos -
cumplimiento del presente Decreto se suma de $ 902.195,00 para ser Recursos Afectados: Aporte INET.
imputará a la Jurisdicción 16 - ingresada a la partida pertinente; Art. 3º - Comuníquese, publíquese y
Ministerio de Educación - Programa 11 Que a fs. 246 obra Formulario Nº 01 dése al BOLETIN OFICIAL.
- Subprograma 00 - Proyecto 04 - Obra por el monto de $ 1.199.229,07 y a fs. Dr. Gerardo Zamora
57 - Partida 421 - Trabajos Públicos - 247 obra parte de imputación Sr. Elías Miguel Suárez
Financiamiento 22256 - PROMER - presupuestaria; Dra. María Fernanda Gómez
Préstamo BIRF Nº 7353-AR - Cuenta Que a fs. 251 obra dictamen de la Macedo
Corriente 49.900.653/44. Asesoría Legal del Ministerio de
Art. 3º - Comuníquese, publíquese y Educación;
dése al BOLETIN OFICIAL. Que a fs. 255 toma conocimiento el Sr. DECRETO Nº 0.457/2010
Dr. Gerardo Zamora Jefe de Gabinete de Ministros; Santiago del Estero, 16 de Abril de
Sr. Elías Miguel Suárez Que a fs. 261/263 obra dictamen del 2.010.-
Dra. María Fernanda Gómez Tribunal de Cuentas de la Provincia en VISTO, el Expediente Nº 3.116 -
Macedo la cual formulan una serie de Código 2 - Año 2.009, del Registro del
observaciones, las que una vez salvadas Ministerio de Gobierno, Seguridad y
DECRETO Nº 0.456/2010 debería proseguirse con el trámite; Culto; y,
Santiago del Estero, 16 de Abril de Que a fs. 270 la Fiscalía de Estado, por CONSIDERANDO:
2010.- Dictamen Nº 350 de fecha 3/3/2010, Que se tramita la aprobación del
Ref.: Expediente Nº 2.661/27/2009.- estima que previo al cumplimiento de la Contrato de Alquiler de Inmueble
VISTO: el Expediente de la referencia observación formulada (firma de ubicado en Calle Sarmiento Nº 77 de
mediante el cual se tramita la Formulario 01 por la Ministro de esta ciudad Capital celebrado entre el
aprobación de la Documentación Educación) puede darse continuidad al Ministerio de Gobierno, Seguridad y
Técnica de la Obra: "ALBERGUE trámite; Culto, representado por el Sr. José
ESTUDIANTIL DEL COLEGIO Que habiéndose suscripto el Formulario Emilio Neder, con domicilio en Avenida
AGROTECNICO DE FRIAS", de la 01 se considera salvada dicha Rivadavia Nº 551 de esta Ciudad, por
Ciudad de Frías, Departamento Choya observación; una parte; y por la otra la Sra. Alba
de Santiago del Estero, dentro del Por ello, Emilse Jorge, D.N.I. Nº 05.744.007,
9
9. Boletín Oficial Nº 19.222 Martes 4 de Mayo de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
con domicilio en Avenida Moreno (S) con domicilio en Avenida Moreno (S) del Poder Ejecutivo tendrá un valor
Nº 560 de esta Ciudad, por el termino Nº 560 de esta Ciudad, por el termino locativo que no podrá superar los $
de doce (12) meses, a partir del 01 de de doce (12) meses, a partir del 01 de 3.500,00 (pesos tres mil quinientos)
enero de 2.010 y hasta el 31 de enero de 2.010 y hasta el 31 de mensuales. Atento lo señalado no existe
diciembre de 2.010, por un importe de diciembre de 2.010, por un importe de objeción para formalizar el contrato,
$ 5.500,00 (pesos cinco mil $ 5.500,00 (pesos cinco mil debiendo requerirs e para su
quinientos), los primeros seis (6) de $ quinientos), los primeros seis (6) de $ perfeccionamiento y validez la
6.000,00 (pesos seis mil); los último 6.000,00 (pesos seis mil); los último autorización del Poder Ejecutivo, es
seis (6), agregado el importe de $ seis (6), agregado el importe de $ decir el dictado del acto administrativo,
5.750,00 (pesos cinco mil setecientos 5.750,00 (pesos cinco mil setecientos Decreto del Poder Ejecutivo que
cincuenta), en carácter de honorarios de cincuenta), en carácter de honorarios de convalide en todas sus partes el
intermediación (Ley Provincial Nº intermediación (Ley Provincial Nº presente contrato, en un todo de
6.934), lo que hace un importe total de 6.934), lo que hace un importe total de acuerdo con los términos del Art. 3º del
$ 74.750,00 (pesos setenta y cuatro mil $ 74.750,00 (pesos setenta y cuatro mil Decreto - Acuerdo Nº 130/06;
setecientos cincuenta); setecientos cincuenta).- Que la Delegación Contable del
Que la Asesoría Legal del Ministerio de Art. 2º.- El gasto que demande el Ministerio de Gobierno, informa que la
Gobierno en su Dictamen Nº 059 del 27 cumplimiento de la presente medida, se Jurisdicción Nº 11, Prog. 01, Subp. 00,
de Enero de 2.010, entiende que no imputara a la Jurisdicción Nº 11, Prog. Proy. 00, Act. 01, Part. 322 "Alquileres
existe objeción Legal correspondiendo 01, Subp. 00, Proy. 01, Act. 01, Part. de vehículos, maquinarias y equipos",
que se dicte el acto administrativo que 321 "Alquiler de Edificios y Locales".- cuenta al 05 de abril de 2.010, con un
haga lugar a lo solicitado, y en Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, saldo de $ 150.000,00 (pesos ciento
consecuencia se proceda a la firma del dése al BOLETIN OFICIAL.- cincuenta mil);
contrato adjunto salvo mejor criterio de Dr. Gerardo Zamora Por ello,
la superioridad; Sr. Elías Miguel Suárez El Señor Gobernador de la Provincia
Que se renueve el contrato del alquiler Sr. José Emilio Neder DECRETA:
del inmueble de referencia debido a que Art. 1º.- Apruébase en todos sus
las condiciones de ubicación y DECRETO Nº 0.475/2010 términos el Contrato de Alquiler del
c o n se r v a c ió n del local s o n Santiago del Estero, 21 de Abril de vehículo (sin chofer), celebrado
inmejorables, ya que se realizó 2.010.- oportunamente, entre el Ministerio de
numerosos gastos para adecuar dicho VISTO, el Expediente Nº 738 - Código Gobierno, Seguridad y Culto y el Señor
inmueble al funcionamiento de la 2 - Año 2.009, del Registro del Patricio Guillermo Corvalán, D.N.I. Nº
oficina por lo que trasladarlo Ministerio de Gobierno, Seguridad y 12.903.756, propietario de una (1)
redundaría en notable perjuicio para la Culto; y, camioneta cabina doble, marca Toyota
población y ocasionaría innecesarias CONSIDERANDO: Hilux 2.5. TD - año 2.008, Chapa
erogaciones al Estado Provincial; Que se tramita la aprobación del Patente GUR - 111, Motor Nº 2
Que la presente gestión se encuentra contrato de alquiler del vehículo (sin KD7426651, Chas is Nº
comprometida en las disposiciones chofer), celebrado oportunamente, entre 8AJER320884019809, por el término
contenidas por el Artículo Nº 26, Inc. C el Ministerio de Gobierno, Seguridad y de sesenta (60) días a contar del 01 de
de la Ley Nº 3.742 (Capitulo III de la Culto y el Señor Patricio Guillermo abril de 2.010, el que asciende a la
Ley de Contabilidad); Corvalán, D.N.I. Nº 12.903.756, suma de $ 6.800,00 (pesos seis mil
Que la Delegación Contable del propietario de una (1) camioneta cabina ochocientos) en razón de $ 3.400
Ministerio de Gobierno, informa que la doble, marca Toyota Hilux 2.5. TD - (pesos tres mil cuatrocientos) por mes;
Jurisdicción Nº 11, Prog. 01, Subp. 00, año 2.008, Chapa Patente GUR - 111, y Autorízase su pago, conforme a las
Proy. 01, Act. 01, Part. 321 "Alquiler Motor Nº 2 KD7426651, Chasis Nº consideraciones expuestas en el
de Edificios y Locales", cuenta al 28 de 8AJER320884019809, por el término presente acto administrativo.-
enero de 2.010, con un saldo de $ de sesenta (60) días a contar del 01 de Art. 2º.- El gasto que demande el
190.000,00 (pesos ciento noventa mil); abril de 2.010, el que asciende a la cumplimiento de la presente medida, se
Por ello, suma de $ 6.800,00 (pesos seis mil atenderá con fondos provenientes de la
El Señor Gobernador de la Provincia ochocientos) en razón de $ 3.400 Jurisdicción Nº 11, Prog. 01, Subp. 00,
DECRETA: (pesos tres mil cuatrocientos) por mes; Proy. 00, Act. 01, Part. 322 "Alquileres
Art. 1º.- Apruebase en todas sus partes Que la Asesoría Legal del organismo en de vehículos, maquinarias y equipos".-
el Contrato de Alquiler de Inmueble su dictamen Nº 613 del 31 de marzo de Art. 3º.- Comuníquese, publíquese,
ubicado en Calle Sarmiento Nº 77 2.010, entiende que en primer lugar hay dése al BOLETIN OFICIAL.
(División Antecedentes Personales de la que resaltar que de acuerdo al Decreto Dr. Gerardo Zamora
Policía de la Provincia) de esta ciudad Nº 130/06, en su artículo 1º: Prohíbese Sr. Elías Miguel Suárez
Capital, celebrado entre el Ministerio de en todo el ámbito de la Administración Sr. José Emilio Neder
Gobierno, Seguridad y Culto, Pública Centralizada y Descentralizada
representado por el Sr. José Emilio la contratación bajo cualquier DECRETO Nº 0.476/2010
Neder, con domicilio en Avenida modalidad de camionetas particulares, Santiago del Estero, 21 de Abril de
Rivadavia Nº 551 de esta Ciudad, por a partir de la fecha del presente. 2.010.-
una parte; y por la otra la Sra. Alba Artículo 3º, que la contratación que por VISTO: la gestión realizada por el
Emilse Jorge, D.N.I. Nº 05.744.007, excepción se autorice mediante Decreto Museo Provincial de Bellas Artes
10
10. Boletín Oficial Nº 19.222 Martes 4 de Mayo de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
"Ramón Gómez Cornet"; y, Directora del Museo de Bellas Artes consecuencia 3 (tres) días hábiles para
CONSIDERANDO: "Ramón Gómez Cornet" a fin que su cumplimiento.
Que a través de ella tramita pueda realizar las erogaciones Que el acto de apertura del Sobre Nº 2
autorización para realizar la exposición necesarias tendientes a garantizar el se realizó el 15 de Septiembre de 2009,
en el Centro Cultural del Bicentenario traslado, custodia, pago de seguros con la presencia de representantes del
de Santiago del Estero, que se llevara a correspondientes y demás medidas que Tribunal de Cuentas de la Provincia,
cabo durante la inauguración del garanticen la integridad de las obras de Escribanía de Gobierno, Dirección
mismo; arte cedidas en calidad de préstamo al General de Rentas, y del Organismo
Que en tal sentido resulta pertinente Gobierno de la Provincia.- con el siguiente resultado:
recabar tanto de personas públicas y/o Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, - Primer y Único Proponente: JUAN
privadas como así también de dése al BOLETIN OFICIAL DANIEL CORONEL. En principio
particulares coleccionistas obras de sus Dr. Gerardo Zamora cumple con los requisitos exigidos en el
patrimonios, relacionadas con la Sr. Elías Miguel Suárez Pliego de Condiciones. Cotiza por $
historia y cultura de nuestra Provincia a 715.031,32 (pesos setecientos quince
efectos de ser exhibidas en las salas del DECRETO Nº 0.479/2010 mil treinta y uno con treinta y dos
Centro Cultural; Santiago del Estero, 21 de Abril de ctvos.). Cumple con el sellado de Ley.
Que el préstamo de las mencionadas 2010.- La Comisión observa que presenta en la
obras requiere necesariamente una serie VISTO, el Expediente Nº 7434 - carpeta original fotocopia certificada de
de garantías, en particular relacionadas Código 39 - Año 2009 y glosados del Certificación de firma no coincidiendo
con el cuidado, custodia y traslado de Registro del Instituto Provincial de en ambos el número de folios.
las piezas de arte a efecto de establecer Vivienda y Urbanismo y el Decreto Nº El Sr. Juan Daniel Coronel, titular de la
las condiciones optimas referidas al 0.567 de fecha 25/06/2009; y empresa manifiesta que la firma y sello
resguardado de tal patrimonio de CONSIDERANDO: puesta en la documentación de las
cualquier deterioro que pudiera Que por dicho acto administrativo se carpetas presentadas en el sobre Nº 2,
acontecer; autoriza al Instituto Provincial de en su carácter de proponente, le
Que en igual sentido es menester Vivienda y Urbanismo el Llamado a pertenecen.
destacar que por las características del Licitaciones Pública y Escrita Nº Que la Comisión de Preadjudicación a
objeto del contrato y modalidad 46/2009 al Nº 84/2009 fs. 253/254 estima conveniente
utilizada se requiere asegurar los correspondientes a la Obra: preadjudicar la Licitación Pública Nº
objetos con la cobertura de una póliza "C O NS T RUCCIO N D E 2 5 0 46/2009 de la obra de que se trata a la
de seguro a cargo de la Provincia; VIVIENDAS RURALES EN LA firma JUAN DANIEL CORONEL por
Que por consiguiente surge necesario PROVINCIA DE SANTIAGO DEL un monto total de contratación de $
facultar a la Directora del Museo ESTERO - CUARTA ETAPA", atento 715.031,32 (pesos setecientos quince
Provincial de Bellas Artes "Ramón a las cláusulas establecidas en el mil treinta y uno con treinta y dos
Gómez Cornet" a suscribir los acuerdos Convenio Particular - Programa de ctvos.) y un plazo de ejecución de 180
contractuales pertinentes, como así Viviendas para pobladores aborígenes días corridos.
también las contrataciones de todos y Rurales, entre las que se encuentra el Que el Tribunal de Cuentas de la
aquellos servicios destinados a velar y PROYECTO Nº 031091 - LIC. Nº Provincia en su Dictamen Nº 84 de
asegurar el cuidado de los bienes 46/09 - 06 VIVIENDAS RURALES fecha 15/03/2010 no formula
otorgados en préstamo al Estado EN RUTA PROVINCIAL Nº 11 - objeciones a la prosecución del trámite,
Provincial; TRAMO CLODOMIRA - NEGRA compartiendo la intervención de su
Por ello, MUERTA", con un Presupuesto Oficial Comisión de Estudio.
El Señor Gobernador de la Provincia de $ 715.032,00 y un plazo de Que Fiscalía de Estado en su Dictamen
DECRETA: ejecución de 180 días corridos. Nº 505 de fecha 26/03/2010 señala:
Art. 1º.- Autorízase a la Directora del Que el acto de apertura del Sobre Nº 1 "…la licitación ha transitado por
Museo de Bellas Artes "Ramón Gómez se realizó el 28 de Julio de 2009 con la todas las ins tancias, dando
Cornet", Profesora Cristina Vilma presencia de la Escribanía de Gobierno cumplimiento a lo establecido por la
C a mp it el l i , a s u s c r i b ir en y representantes de la Dirección normativa vigente para el caso
representación del Gobierno de la General de Rentas de la Provincia y del subexamen, sin que se observen
Provincia de Santiago del Estero, los Organismo con el siguiente resultado: objeciones de índole legal a formular,
acuerdos contractuales pertinentes a fin - Primer y Unico Proponente: JUAN por lo que estima que puede darse
de establecer las condiciones de DANIEL CORONEL. En principio continuidad al tramite, procediendo a
préstamo de las obras de arte cumple con los requisitos exigidos en el la adjudicación de la obra a la firma
perteneciente a instituciones públicas Pliego de Condiciones. La oferente JUAN DANIEL CORONEL, por un
y/o privadas, como así también a presenta Póliza de Seguro de Caución. monto total de $ 715.031,32."
coleccionistas particulares que La Comisión observa que el oferente Por ello,
formarán parte de la exposición debe presentar Autorización de la El Señor Gobernador de la Provincia
inaugural del Centro Cultural del Superintendencia de Seguros para DECRETA:
Bicentenario de Santiago del Estero.- emitir Póliza de Seguros; presenta Art. 1º.- ADJUDICASE la Obra:
Art. 2º.- Conforme lo dispuesto en el multinota de AFIP solicitando PROYECTO Nº 031091 LIC. Nº 46/09
artículo precedente, exceptúase de lo Certificado Fiscal para Contratar de - 06 VIVIENDAS RURALES EN
dispuesto por el Decreto Nº 077/09 a la fecha 13/07/09 otorgándose en RUTA PROVINCIAL Nº 11 -
11
11. Boletín Oficial Nº 19.222 Martes 4 de Mayo de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
TRAMO CLODOMIRA - NEGRA DEL ESTERO", con un Presupuesto Comisión de Estudio.
MUERTA" - LICITACION PUBLICA Oficial de $ 715.032,00 y un plazo de Que Fiscalía de Estado en su Dictamen
Y ESCRITA Nº 46/2009", a la ejecución de 180 días corridos. Nº 548 de fecha 06/04/2010 señala:
Empresa JUAN DANIEL CORONEL, Que el acto de apertura del Sobre Nº 1 "…habiéndos e r es petado los
por un monto de $ 715.031,32 (pesos se realizó el 28 de Julio de 2009 con la procedimientos para la presentación,
setecientos quince mil treinta y uno con presencia de la Escribanía de Gobierno ap ertura y verificació n del
treinta y dos centavos) y un plazo de y representantes de la Dirección cumplimiento de los requisitos de
ejecución de 180 (ciento ochenta) días General de Rentas de la Provincia y del admisibilidad de la oferta, la
corridos. Organismo con el siguiente resultado: valoración de la propuesta y la
Art. 2º.- El gasto que demande el - Primer y Único Proponente: NIVEL conclusión del proceso previo a la
cumplimiento de la presente se CONSTRUCCIONES de JUAN adjudicación, no existen reparos para
imputará en la Jurisdicción 53 - Prog. CARLOS MORALES. En principio continuar con la gesti ón
11 - Subp. 00 - Pyto. 03 - A/O 52 - cumple con los requisitos exigidos en el p r e adjudicando la obra : 6
Part. 421 - $ 715.031,32 - Recursos Pliego de Condiciones. La Comisión VIVIENDAS RURALES RUTA
Nación.- observa que el oferente presenta nota PROVINCIAL Nº 89 Tramo Cañada
Art. 5º.- Regístrese, comuníquese, dése aclaratoria en virtud de lo establecido Escobar, Licitación Pública y Escrita
al BOLETIN OFICIAL y archívese.- en el Art. 16º del Pliego de Condiciones Nº 53/09, a la Empresa Nivel
Dr. Gerardo Zamora Generales manifestando que los puntos Construcciones de Juan Carlos
Sr. Elías Miguel Suárez 4, 8, l7, 18 de la Carpeta I, que fueron Morales, por un monto total de $
Arq. Argentino José Cambrini presentados en la licitación Nº 51/09. 715.032,00."
Presenta Timbrado de Ley. Por ello,
DECRETO Nº 0.480/2010 Que el acto de apertura del Sobre Nº 2 El Señor Gobernador de la Provincia
Santiago del Estero, 21 de Abril de se realizó el 15 de Septiembre de 2009, DECRETA:
2010.- con la presencia de representantes de la Art. 1º.- ADJUDICASE la Obra:
VISTO, el Expediente Nº 7440 - Dirección General de Rentas, PROYECTO Nº 038092 - 06
Código 39 - Año 2009 del Registro del Escribanía de Gobierno y del VIVIENDAS RURALES EN RUTA
Instituto Provincial de Vivienda y Organismo con el siguiente resultado: PROVINCIAL Nº 89 - TRAMO
Urbanismo y el Decreto Nº 0.567 de - Primer y Único Proponente: NIVEL CAÑADA ESCOBAR - COLONIA
fecha 25/06/2009; y CONSTRUCCIONES de JUAN SIMBOLAR - SANTIAGO DEL
CONSIDERANDO: CARLOS MORALES. En principio ESTERO - LICITACION PUBLICA Y
Que por dicho acto administrativo se cumple con los requisitos exigidos en el ESCRITA Nº 53/2009, a la Firma
autoriza al Instituto Provincial de Pliego de Condiciones. Cotiza por $ NIVEL CONSTRUCCIONES de
Vivienda y Urbanismo el Llamado a 715.032,00 (pesos setecientos quince JUAN CARLOS MORALES, por un
Licitaciones Pública y Escrita Nº mil treinta y dos). Cumple con el monto de $ 715.032,00 (pesos
46/2009 al Nº 84/2009 sellado de Ley. setecientos quince mil treinta y dos) y
correspondientes a la Obra: Que la Comisión de Preadjudicación a un plazo de ejecución de 180 (ciento
"C O NS T RUC C IO N D E 2 5 0 fs. 241/242 estima conveniente ochenta) días corridos.
VIVIENDAS RURALES EN LA preadjudicar la Licitación Pública Nº Art. 2º.- El gasto que demande el
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 53/2009 de la obra de que se trata a la cumplimiento de la presente se
ESTERO - CUARTA ETAPA", atento firma NIVEL CONSTRUCCIONES de imputará en la Jurisdicción 53 - Prog.
a las cláusulas establecidas en el JUAN CARLOS MORALES por un 11 - Subp. 00 - Pyto. 03 - A/O 52 -
Convenio Particular - Programa de monto total de contratación de $ Part. 421 - $ 715.032,00 - Recursos
Viviendas para pobladores aborígenes 715.032,00 (pesos setecientos quince Nación.-
y Rurales, entre las que se encuentra el mil treinta y dos). Art. 5º.- Regístrese, comuníquese, dése
PROYECTO Nº 038092 - LIC. Nº Que el Tribunal de Cuentas de la al BOLETIN OFICIAL y archívese.-
53/09 - 06 VIVIENDAS RURALES Provincia en su Dictamen Nº 54 de Dr. Gerardo Zamora
EN RUTA PROVINCIAL Nº 89 - fecha 02/03/2010 no formula Sr. Elías Miguel Suárez
TRAMO CAÑADA ESCOBAR - objeciones a la prosecución del trámite, Arq. Argentino José Cambrini
COLONIA SIMBOLAR - SANTIAGO compartiendo la intervención de su
SECCION JUDICIAL
EDICTO SUCESION sus derechos bajo apercibimiento de En Autos: "BRAVO JULIO
Juez Civil y Comercial de la ciudad de ley.- La Banda, 09 de Diciembre de SOLANO Y OTRA s/SUCESION",
La Banda en autos: "ROLDAN 2009.- Dr. Víctor Manuel Rotondo, Juez Civil y Comercial de La Banda,
RUPERTO ANTONIO Juez.- Dr. Víctor Manuel Rotondo, cita y
s/SUCESION AB-INTESTATO", Dra. LILA PERRACINI DE GAONA emplaza a herederos y acreedores de
cita y emplaza a los herederos y - Secretaria JULIO SOLANO BRAVO Y
acreedores de RUPERTO ANTONIO Nº 208.477 - e. 30 abril - v. 04 mayo - NATIVIDAD NORA GEREZ, para
ROLDAN para que dentro del plazo de p. 50 - $ 15,00.- que en el término de Treinta Días
Treinta Días posteriores a sus posteriores a la última publicación, se
publicación, comparezcan a hacer valer EDICTO SUCESION presenten a hacer valer sus derechos,
12
12. Boletín Oficial Nº 19.222 Martes 4 de Mayo de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
bajo apercibimiento de ley.- Dra. DELCIA MUJICA PAZ - mejor postor, con la base de las 2/3
Santiago del Estero, 22 de abril de Secretaria partes de la valuación fiscal del
2010.- Nº 208.483 - e. 03 mayo - v. 05 mayo siguiente bien inmueble: LOTE DE
Dra. LILA PERRACINI DE GAONA - p. 50 - $ 15,00.- TERRENO que es parte del lote Letra
- Secretaria "D" de la manzana número
Nº 208.476 - e. 30 abril - v. 04 mayo - EDICTO SUCESION VEINTIUNO del pueblo "San José"
p. 60 - $ 15,00.- El Juzgado Civil y Comercial de Sexta Estación BALNEARIA, Pedanía
Nominación de la ciudad Capital, a Concepción del Departamento San
EDICTO SUCESION cargo del Dr. Arrulfo Horacio Justo de la Provincia de Córdoba y que
Juez Civil Frías, Dra. Ramos de Ortíz, Hernández, Secretaría a cargo de la está situada en el extremo Sud del
autos: "ZURITA AGUSTINA Dra. Mary Cristina Zaiek, en los autos mencionado Lote, mide: Veintitrés
EULOGIA DEL VALLE caratulados: "Expte. Nº metros, cincuenta centímetros de fondo
s/SUCESION AB-INTESTATO" 3 9 9 .8 0 4 / 2 0 0 9 .- INFANTE y contrafrente al sud, lo que hace una
Expte. Nº 15.351/08, cita y emplaza a TEODORO s/SUCESION superficie de total según títulos de
herederos, acreedores y todos quienes AB-INTESTATO", cita y emplaza a seiscientos cincuenta metros con
se consideren con derecho a los bienes herederos y acreedores del Sr. Dante cincuenta centímetros cuadrados y
dejados por la causante AGUSTINA Teófilo Infante, que se creyeren con según operaciones matemáticas de
EULOGIA DEL VALLE ZURITA derecho sobre los bienes relictos del
Seiscientos Cincuenta y Cuatro metros
Y/O EULOGIA AGUSTINA ZURITA causante, a que comparezcan a hacer
con cincuenta decímetros cuadrados
Y/O AGUSTINA DEL VALLE valer sus derechos por el término de
lindando al Sud y Este, con calles
ZURITA Y/O AGUSTINA EULOGIA Treinta Días y bajo apercibimiento de
Rivadavia, hoy Rafael Nuñez y General
ZURITA, por el plazo de Treinta (30) ley.-
Lamadrid, respectivamente; al Norte,
Días contados a partir de su última Santiago del Estero, 20 de abril de
con Ramón Fonseca y al Oeste, con
publicación, comparezcan a estar a 2010.-
derecho bajo apercibimiento de ley.- Dra. MARY CRISTINA ZAIEK - Jacinto Matalia. En dicho inmueble los
Secretaría, 15/03/10. Secretaria impuestos de la Municipalidad
Dra. SILVIA BELLONE DE Nº 208.494 - e. 03 mayo - v. 05 mayo Balnearia están al día. Registra
STANLEY - Secretaria - p. 50 - $ 15,00.- embargo en los presentes autos por la
Nº 208.470 - e. 30 abril - v. 04 mayo - suma de $ 15.800,00 con más $
p. 85 - $ 30,00.- EDICTO CITACION 7.900,00 con diario Nº 17468 del
Juez Civil y Comercial de 4º 19/09/07, Folio Nº 3964/07. Informe
Nominación: Dr. Fernando Curet, en Judicial Nº 4810 del 05/0/09.
EDICTO SUCESION autos: "FISCO DE LA PROVINCIA Constatación del Inmueble: se
Señor Juez 1º Instancia Civil y c/ALVAREZ FELIPE EGIDIO encuentra ocupado por la Sra. Suárez
Comercial de La Banda, cita y emplaza s/EJECUCION FISCAL - EXPTE. quíen manifiesta que trabajaba en el
herederos, acreedores, etc., del causante Nº 18.249/96: Cítese al demandado Inmueble cuidando al demandado, lo
JORGE HECTOR SALVATIERRA, para que en el término de CINCO cual al fallecer éstos ella siguió
para que en plazo de 30 días DIAS, comparezca a estar a derecho y ocupando el Inmueble hasta el día de la
comparezcan a hacer valer sus derechos constituya domicilio legal, bajo fecha. Detallando el Inmueble: es una
en autos: "Expte. Nº 59.338 - Año apercibimiento de designar al Defensor casa habitación construida de
2009 - SALVATIERRA, JORGE de Ausentes. mampostería, techo de loza, piso de
HECTOR SOBRE SUCESION", Secretaría, 26 de Febrero del 2010.- mosaico calcáreo, consta de cocina,
bajo apercibimiento de ley.- Dra. MARTA DANIELA AUSAR living, baño con accesorios dos
Secretaría, 22 de abril de 2010. -Secretaria. habitaciones, un patio en el que se
Dra. LILA PERRACINI DE GAONA Nº 208.481 - e. 03 mayo - v. 04 mayo encuentra un lavadero con inodoro y
- Secretaria pileta, además posee garaje con techo
- No Paga.-
Nº 208.465 - e. 30 abril - v. 04 mayo - de loza y piso de mosaico calcáreo, luz
p. 50 - $ 15,00.- eléctrica, agua de pozo semisurgente,
EDICTO REMATE
por: Nicolás Splanguño revoques y pinturas en regular estado
EDICTO SUCESION de conservación, agua fría y caliente,
Juzgado en lo Civil y Comercial de
Juez Civil y Comercial de 3º aberturas de madera, posee rejas en la
Sexta Nominación, autos: Expte. Nº
Nominación. Dr. Federico Argibay ventana, alumbrado público, vía
Berdaguer, en autos: "TREJO 323.730 "SORIA RAUL OSVALDO
c/ SCANSELA HERME s/COBRO blanca, cuenta con todos los servicios,
FRANCISCO ENRIQUE el inmuebles se encuentra una cuadra
S/SUCESION. Expte. Nº 400.282", DE PESOS - BENEFICIO DE
LITIGAR SIN GASTOS", comisiona de una calle céntrica de este medio. Las
cita y emplaza a todos los que se deudas en concepto de tasas e
consideren con derecho sobre sus martillero Sr. Nicolás Splanguño para
que el 3 de mayo del 2.010 a hs. 11:30, impuestos que pesa sobre el inmueble
bienes, a fin de que comparezcan a serán a cargo del comprador, como así
hacerlos valer en el término de Treinta y/o el día subsiguiente hábil si el mismo
fuese declarado inhábil, la que se también el pago del 12 por mil en las
Días bajo apercibimiento de ley.-
realizará en el Hall Central del Palacio escrituras de compraventa de inmuebles
Ante mí: Dra. Delcia Mujica Paz -
de Tribunales venda al contado y al o transferencias de dominio en remate
Secretaria.-
judicial, atento a lo dispuestos por la
13
13. Boletín Oficial Nº 19.222 Martes 4 de Mayo de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
Ley 6.110. Debiendo el comprador p. 410 - $ 127,50.- FINAL Y SE HAN REGULADO
depositar el 10% como seña y a cuenta HONORARIOS DE PRIMERA
de precio y el 6% para comisión del ALIVEL S.A. INSTANCIA.
Martillero, que perderá si no formaliza CONCURSO PREVENTIVO Secretaría, 29 de abril de 2010.-
la operación. Dr. Fernando Drube, Juez a cargo del Dra. ALEJANDRA I. R. BARBESINO
Fdo. Dr. Arrulfo Horacio Hernández Juzgado Concursal, Societario y - Secretaria
(Juez).- Ante mí: Dra. Mary Cristina Registral, en autos: "ALIVEL S.A. Nº 208.487 - e. 03 mayo - v. 04 mayo
Zaiek (Secretaria). s/CONCURSO PREVENTIVO - - p. 50 - $ 15,00.-
Secretaría, 20 de Abril del 2.010.- HOY QUIEBRA" hace conocer que
Dra. MARY CRISTINA ZAIEK - se ha presentado INFORME Y
Secretaria PROYECTO DE DISTRIBUCION
Nº 208.471 - e. 30 abril - v. 04 mayo -
SECCION AVISOS VARIOS
SOCIEDAD DE Nº 3/2010 improrrogables.
OBSTETRICIA Y Convócase a los asociados del La Junta Electoral estará integrada por
GINECOLOGIA DE CONSORCIO DE REGANTES DEL los socios Juan Carlos Almaráz, DNI
SANTIAGO DEL ESTERO CANAL DEL SUR SEGUNDA 5.271.652, Ángel Fidel Pérez, DNI
Convocatoria a SECCIÓN a Asamblea General 25.116.874 y Walter Araujo, DNI
Asamblea General Ordinaria Ordinaria a celebrarse el día 15 de 12.017.444, que fijan domicilio
Convoca a sus Socios a la Asamblea mayo de 2010 a las 9:00 horas, con una especial para estos fines en calle
General Ordinaria, que tendrá a lugar (1) hora de tolerancia, en la sede social Rawson Nº 65 de la ciudad de Santiago
el día Miércoles 19 de mayo del sita en calle Rawson Nº 65 de la ciudad del Estero.
corriente año a las 21 horas con media de Santiago del Estero, para tratar el
hora de tolerancia en la sede del siguiente, Cuota Social
Colegio de Médicos, a fin de tratar el ORDEN DEL DIA: Para ser candidato y votar, los socios
siguiente: 1) Elección de un socio para presidir la activos deberán tener abonada hasta la
ORDEN DEL DIA: sesión, de otro socio que será el cuota del mes de marzo de 2010, la cuál
1º - Lectura de Memoria y Balance Secretario de Actas, y de dos socios se cobrará en la sede social sita en calle
2008/2009. para suscribir el acta conjuntamente con Rawson Nº 65 de la ciudad de Santiago
2º - Renovación total de autoridades: el Presidente y Secretario. del Estero hasta las 21:00 horas del día
Presidente, Vice-Presidente, Secretario 2) Consideración de la Memoria Anual, 11 de mayo de 2010.
General, Secretario de Actas, Tesorero, Balance General e Informe de los Padrón de Asociados
Vocal Titular 1, Vocal Titular 2, Vocal Revisores de Cuenta del Ejercicio El padrón de Socios será exhibido
Suplente 1, Vocal Suplente 2, Comisión finalizado el 31/10/09. desde el día 30 de abril de 2010 a las
Revisora de Cuentas, (3 cargos). 3) Consideración del Presupuesto del 18:00 horas en la sede social sita en
3º - Designación de dos socios para próximo ejercicio. calle Rawson Nº 65 de la ciudad de
firmar el Acta. 4) Elección de: Santiago del Estero. Podrán plantearse
Santiago del Estero, 27 de abril de a. Los miembros para integrar la objeciones al mismo hasta el día 5 de
2010.- C o mis ión de Administració n mayo de 2010 a las 18:00 horas en la
Dr. NOE TAGLIAVINI - Presidente compuesta por trece (13) miembros con sede social sita en calle Rawson Nº 65
Dr. JUAN CARLOS GUTIERREZ - las funciones de Presidente, Secretario, de la ciudad de Santiago del Estero, las
Secretario Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, que serán resueltas hasta el día 06 de
Nº 208.445 - e. 29 abril - v. 05 mayo - cuatro (4) Vocales Titulares y cuatro mayo de 2010 a las 18:00 horas.
p. 80 - $ 67,50.- (4) Vocales Suplentes.
b. Los miembros para ser Revisores de Lista de Candidatos
CONSORCIO DE Cuentas compuesto por dos (2) Las listas completas de candidatos
REGANTES Revisores de Cuentas Titulares y dos deberán ser presentadas ante la Junta
DEL CANAL SUR (2) Revisores de Cuentas Suplentes. Electoral, en la sede social sita en calle
2º SECCION Rawson Nº 65 de la ciudad de Santiago
SANTIAGO DEL ESTERO Cronograma Electoral del Estero, para su oficialización hasta
CONVOCATORIA ASAMBLEA Los términos previstos en el presente el día 7 de mayo de 2010 a las 18:00
GENERAL ORDINARIA son de carácter perentorios e horas.
14
14. Boletín Oficial Nº 19.222 Martes 4 de Mayo de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
La Junta Electoral notificará RICARDO RAMENDO - Presidente. lunes 24 de mayo del 2010 a las 21,00
observaciones a los representantes de Nº 208.479 - e. 03 mayo - v. 04 mayo Horas, con Una (01) Hora de
Lista hasta el día 8 de mayo de 2010 a - p. 75 - $ 15,00.- Tolerancia, en la sede social del Club
las 18:00 horas, las que deberán Sector El Alto, sito en calle J. D. Perón
subsanarse hasta el día 9 de mayo de ASOCIACION y Fco. de Uriarte, de la ciudad de Las
2010 a las 18:00 horas. MUTUAL DE Termas de Río Hondo, para tratar el
Se deberá asignar una denominación a EMPLEADOS DE siguiente:
las Listas, consignando un (1) LA UNIVERSIDAD ORDEN DEL DIA:
Apoderado y dos (2) Fiscales (1 Titular NACIONAL DE 1º - Designación de Dos (02)
y 1 Suplente), y firmar de conformidad SANTIAGO DEL ESTERO Delegados para firmar el Acta.
todos los candidatos. Convocatoria a 2º - Lectura del Acta de la Asamblea
Asamblea General Ordinaria Anterior.
Comicios El Consejo Directivo de la Asociación 3º - Lectura y consideración de la
La votación será secreta. Los socios Mutual de Empleados de la Universidad Memoria y Balance de los Ejercicios
deberán concurrir con documento y/o Nacional de Santiago del Estero, 2008 y 2009.
cédula de identidad para poder emitir su convoca a los Señores Asociados a la 4º - Elección de Autoridades
voto. Asamblea General Ordinaria a (Presidente, Vicepresidente, Secretario,
El comicio cerrará a las 16:00 horas. realizarse el día 30 de mayo de 2010, a Pr o-Secretario, Tesorero,
RUBEN A. GIMENEZ - Presidente las 8,30 horas en su sede Social, sito Pro-Tesorero).
Nº 208.460 - e. 30 Abril - v. 04 Mayo - en calle Sargento Cabral Nº 1283 de
p. 400 - $ 120,- esta ciudad Capital, para tratar el Cronograma Electoral:
siguiente: Los Términos previstos en el presente
CENTRO DE ORDEN DEL DIA: son de carácter perentorio e
ALMACENEROS 1º - Elección de 2 (dos) asociados para improrrogable.
MINORISTAS Y ANEXOS DE firmar el Acta de Asamblea juntamente Cuota Social: Los Clubes para poder
SANTIAGO DEL ESTERO con el Presidente y Secretario. presentar candidatos y poder votar,
Convocatoria a 2º - Consideración de la Memoria, deberán tener solucionados por ante la
Asamblea General Ordinaria Balance General, Cuenta de Gastos y Tesorería de La Liga Termense su
La Comisión Directiva del Centro de Recursos, Inventario, y demás Cuadros situación de Deuda, como así también
Almaceneros Minoristas y Anexos de Contables Anexos, e informe de la estar al día con Personería Jurídica de
Santiago del Estero, en cumplimiento Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado la Provincia, hasta el día 23 de Mayo
de lo establecido en las disposiciones el 28/02/2009 y del ejercicio cerrado el del 2010 a horas 21,00.
estatutarias, convoca a sus asociados a 28/02/2010. Padrón de Asociados: Los Dieciséis
la Asamblea General Ordinaria, a 3º - Elecciones de la Mesa (16) Clubes que conforman la Liga
celebrarse el día 16 de Mayo de 2010 a Examinadora de votos. Termense de Fútbol son los
las 9 (Nueve) horas, en su sede de calle 4º - Elección de la Comisión Directiva responsables de Elegir las Autoridades
9 de Julio 141 de esta Ciudad, para y Junta Fiscalizadora por finalización de la misma.
tratar el siguiente: de mandato. Elección: La votación se llevará a cabo
ORDEN DEL DIA: SILVIA B. DE BONIS - Presidente tal cual lo fija el Art. 40, Título X del
1. - Lectura y consideración del acta de DORA ELISA PINEDA - Secretaria Estatuto de la Liga Termense de
la asamblea anterior. Nº 208.491 - e. 03 mayo - v. 04 mayo Fútbol. Los Delgados Asambleístas
2. - Consideración de la memoria anual, - p. 90 - $ 22,50.- d e b e r á n co n c u r r i r c o n l a
balance general, inventario e informe de correspondiente Autorización del
la Comisión Revisora de Cuentas al LIGA TERMENSE Presidente de la Institución a la que
31-12-09.- DE FUTBOL representan. La Elección finalizará
3. - Renovación parcial de los Termas de Río Hondo- junto con la conclusión de la Asamblea.
miembros de Comisión Directiva y SANTIAGO DEL ESTERO MANUEL GUILLERMO ROBACH -
Comisión Revisora de Cuentas. Convocatoria a Presidente
4. - Designación de dos Socios para Asamblea General Ordinaria Nº 208.488 - e. 03 mayo - v. 04 mayo
firmar el Acta. Convócase a los Clubes Asociados a la - p. 150 - $ 30,00.-
Santiago del Estero, 29 de Abril de Liga Termense de Fútbol a Asamblea
2010.- General Ordinaria a celebrarse el día ASOCIACION CIVIL
15